Centrale des marchés
construction du centre des eaux douces a l'étang-salé 974 construction du centre des eaux douces à l'Etang-Salé ville : Sainte Clotilde lieu : hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin code_postal : 97490 pays : F-
CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION 97490Saint-Denis
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction du centre des eaux douces a l'étang-salé

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 692505

Date de clôture estimée : 19/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (14/05/13)
13-81752
JOUE (11/05/13)
154520-2013

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION, hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin, à l'attention de M. le président du Conseil Régional, F-97490 Sainte Clotilde. Tél. : (+26)2 2 62 48 70 00.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.regionreunion.com.

Adresse du profil d'acheteur : http://marches-publics.regionreunion.com.

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://marches-publics.regionreunion.com

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : SPLA Maraina intervenant en tant que mandataire au nom et pour le compte de la Région Réunion, 38 rue Colbert, à l'attention de service Marchés, F-97460 Saint-Paul. Tél. : (+26)2 2 62 91 91 60. E-mail : marches@spla-maraina.com. Fax : (+26)2 2 62 91 91 69

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Région Réunion, hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin, contact : téléchargement sur le site www.regionreunion.com rubrique marches publics qui les renvoie vers les site https://marches-publics.regionreunion.com, F-97490 Sainte Clotilde. Tél. : (+26)2 2 62 48 70 00. URL : http://marches-publics.regionreunion.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Région Réunion, hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin, contact : par dépôt papier au bureau du courrier ou par dépôt dématérialisé sur la plate forme,, F-97490 Sainte Clotilde. Tél. : (+26)2 2 62 48 70 00. URL : http://marches-publics.regionreunion.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
construction du centre des eaux douces a l'étang-salé.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicescentre des Eaux Douces sur le site de l'arda - plaine du GOL, 97427 Etang Salé.
Code NUTS : FR940.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
l'objet du marché porte sur la construction du centre des eaux douces à l'étang-salé
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45212313.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : la présente consultation est décomposée en dix-huit lots. Le descriptif de chacun des lots est
donné dans la rubrique " informations sur les lots ".
Superficie du terrain : 16 000 mètres carrés. Démolitions:300 mètres carrés ; Réalisation de
l'ensemble des VRD et aménagement paysagé: 5 000 mètres carrés;
Création des parkings : 110 places;
Pavillons musée et annexes: 1 125 mètres carrés;
Construction d'une salle d'exposition temporaire: 175 mètres carrés; Construction d'un bâtiment
pour l'administration: 285 mètres carrés; Réhabilitation des logements des stagiaires:113 mètres carrés;
Réhabilitation de l'administration existante en office et bureaux thésards:221 mètres carrés.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : description de ces options : le marché ne prévoit pas d'options au sens français du terme.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le titulaire des marchés complémentaires dans les conditions prévues à l'article 35 II 5° du Code des marchés publics.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve également la possibilité de prendre des décisions de poursuivre dans les conditions fixées à l'article 118 du Code des Marchés Publics.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires au sens de l'article 35 II 6° du code des marchés publics.
Des avenants pourront être conclus dans le cadre de l'exécution du marché dans les conditions fixées à l'article 20 du Code des Marchés Publics.
Le calendrier d'exécution de la mise en oeuvre de ces différentes options n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis de marché.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Démolitions
1) Description succincte :
Le présent lot a pour objet la réalisation des travaux nécessaires à la préparation de l'emprise des travaux du futur centre des eaux douces. Les travaux se décomposent en démolition en pleine masse ; déconstruction préalable ; et traitement anti-termites avant évacuation des produits de démolition/déconstruction.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45111100.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : Terrassements Généraux / VRD / Gros-OEuvre / Isolation Thermique / Étanchéité et Revêtements Durs
1) Description succincte :
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de
terrassements généraux ; voirie, assainissement (eaux pluviales / eaux usées), eau potable (AEP),
Hydraulique, réseaux courants forts / courants faibles, réseaux téléphone et fibre optique ; gros
OEuvre et fondations ; isolation thermique ; étanchéité ; et revêtements dur (revêtements
céramiques au sol, chapes de pose, chapes lissées, revêtements muraux et ouvrages accessoires)
pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no1A, le présent
marché a pour objet la réalisation de l'accès véhicules légers des bâtiments administratifs par
l'Aquagol et parking d'accès à l'Aquagol. En tranche conditionnelle no1B, le présent marché a pour
objet la réalisation du dallage de l'accès piétons en basalte. En tranche conditionnelle no2-2, le
présent marché a pour objet la réalisation des terrassements et VRD pour le raccordement fibre
optique. En tranche conditionnelle no3-2, le présent marché a pour objet la réalisation du réseau
extérieur incendie. En tranche conditionnelle no4-2, le présent marché a pour objet la réalisation
d'une chape de béton et revêtement souple en polyuréthane sur l'aire de jeux. En tranche
conditionnelle no5-2, le présent marché a pour objet la réalisation de fondations pour les portiques
en bois situés au-dessus du bâtiment A "Accueil". En tranche conditionnelle no9-2, le présent
marché a pour objet la réalisation des terrassements en remblai de la mare pédagogique, et des
fondations du platelage en bois pour la mare pédagogique. En tranche conditionnelle no10-2, le
présent marché a pour objet la réalisation de fondations, gros oeuvre, étanchéité et isolation
thermique du bâtiment D "Stagiaire".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232200, 45112500,45321000,45112000,45261420.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé : Charpente / Couverture / Bardage
1) Description succincte :
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de
Charpente ; Couverture ; et de bardage pour la construction du Centre des Eaux Douces. En
tranche conditionnelle no5-3, le présent marché a pour objet la réalisation des portiques en bois
laméllé collé situés au-dessus du bâtiment A "Accueil". En tranche conditionnelle no9-3, le présent
marché a pour objet la réalisation du platelage en bois pour la mare pédagogique. En tranche
conditionnelle no10-3, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de charpente, de
couverture et de bardage du bâtiment D "stagiaire".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261000, 45262650.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé : Electricité Courants Forts et courants faibles / Sécurité
1) Description succincte :
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux d'électricité
courants forts et courants faibles
; ainsi que les travaux de sécurité (fourniture et pose d'un système
d'alarme anti-intrusion) pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle
no2-4, le présent marché a pour objet la réalisation du câblage optique (fourniture et pose d'une
fibre optique depuis la zone des sables jusqu'au local TGBT). En tranche conditionnelle no10-4, le
présent marché a pour objet la réalisation des travaux en électricité courants forts et courants
faibles et les travaux de sécurité (fourniture et pose d'un système d'alarme anti-intrusion) pour la
construction du bâtiment D "stagiaire". En tranche conditionnelle no11-4, le présent marché a pour
objet la réalisation des travaux d'alimentation électrique des jeux d'eau extérieurs. En tranche
conditionnelle no13-4, le présent marché a pour objet la fourniture et installation des équipements
nécessaires à la mise en oeuvre d'un système de surveillance vidéo depuis le local contrôle. En
tranche conditionnelle no14-4, le présent marché a pour objet la réalisation d'un système de gestion
technique du bâtiment.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000, 45312100.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé : Plomberie Sanitaire
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de plom-berie
pour les sanitaires ; et la sécurité incendie pour la construction du Centre des Eaux Douces. En
tranche conditionnelle no10-5, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de
plomberie pour les sanitaires ; et la sécurité incendie pour la construction d du bâtiment D "stagiaire".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45332000, 45332400.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé : Climatisation / Ventilation / Traitement d'Air
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de climatisation
; de ventilation ; et de traitement d'air pour la construction du Centre des Eaux Douces. En
tranche conditionnelle no10-6, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de climatisation, de ventilation et de traitement d'air pour la construction du bâtiment D "stagiaire".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331200.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 7

Intitulé : Appareils Elévateurs
1) Description succincte :
Le présent lot a pour objet la mise en place des appareils élévateurs pour la construction du Centre
des Eaux Douces
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45313100.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 8

Intitulé : Menuiseries Aluminium
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de menui-serie
aluminium pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no10-8, le
présent marché a pour objet la réalisation des travaux de menuiserie aluminium pour la construction
du bâtiment D "stagiaire".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421150 - AA02, 14721000.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 9

Intitulé : Menuiseries Bois / Métallerie
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de menui-serie
bois et métallerie pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no6-9,
le présent marché a pour objet la fourniture et pose des étagères de rangement dans les bureaux
de l'administration. En tranche conditionnelle no7-9, le présent marché a pour objet la fourniture et
pose des coffres de rangements extérieurs pour visiteurs. En tranche conditionnelle no8-9, le
présent marché a pour objet la fourniture et pose des toiles de protection solaire en façades des bâtiments.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45121000, 45421140,45421150.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 10

Intitulé : Platerie / Faux-plafond
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de plate-rie et de
pose de faux-plafond pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle
no10-10, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de platerie et de pose de faux
plafond pour la construction du bâtiment D "stagiaire".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45410000, 45421146.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 11

Intitulé : Peinture / Sol Mince
1) Description succincte :
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de peinture
et de pose de sol mince pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle
no10-11, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de peinture et de pose de sol
mince pour la construction du bâtiment D "stagiaire".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45442110.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 12

Intitulé : Aménagements Paysagers
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux d'aménagements
paysagers pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no9-12, le
présent marché a pour objet des travaux d'aménagements paysagers pour la mare pédagogique.
En tranche conditionnelle no15-12, le présent marché a pour objet des travaux d'aménagements
paysagers complémentaires le long de la voie d'accès piétonne.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112700.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 001

Intitulé : M. 1: Réalisation de l'Agencement Muséographique
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la fabrication, la fourniture, le transport et
l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique pour les pavillons 1 et 2 ; la
fourniture du mobilier muséographique pour le pavillon 3, prévu pour les expositions temporaires.
La tranche conditionnelle no16-M1 a pour objet la fabrication, la fourniture, le transport et
l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique conçu par la maîtrise
d'oeuvre pour la " goutte d'eau géante ". En tranche conditionnelle no17-M1, le présent marché a
pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de
l'aménagement muséographique pour la " la rivière immersive ". En tranche conditionnelle no18-M1,
le présent marché a pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site de
l'ensemble de l'aménagement muséographique pour les témoignages et enjeux. En tranche
conditionnelle no19-M1, le présent marché a pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et
l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique pour les assises des
experts.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44115800.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 002

Intitulé : M2 : impression intérieure et signalétique extérieure
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la fourniture de supports, l'impression, le
transport, et la pose sur site de tous les éléments imprimés intérieurs ; la fabrication, le transport, et l'installation sur site de la signalétique extérieure pour l'ensemble de la muséographie pour les
pavillons 1 et 2 et l'ensemble du site. La tranche conditionnelle no11-M2 a pour objet la fabrication,
le transport, et l'installation sur site de la signalétique extérieure pour les dispositifs extérieurs.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
35261000.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 003

Intitulé : M3:matériel multimédia et électricité
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, l'étude, la fourniture et l'installation du
matériel multimédia et les travaux d'installations électriques s'y rapportant pour les pa-villons 1, 2 et
3 (uniquement la salle d'expositions temporaires). Les travaux d'électricité concernent la fourniture
de matériel et son installation complète pour l'ensemble de l'équipement multimédia des pavillons 1
et 2, ainsi que la fourniture de matériel et son installation complète pour l'équipement multimédia de
la salle d'expositions temporaires du pavillon 3. L'entreprise devra également assurer la formation
du futur exploitant. En tranche conditionnelle no12-M3, le présent marché a pour objet l'étude, la
fourniture et l'installation des boucles magnétiques et de son poste de contrôle, et les travaux
d'installa-tions électriques s'y rapportant. En tranche conditionnelle no16-M3, le présent marché a
pour objet l'étude, la fourniture et l'installation de " la goutte d'eau géante " et les travaux
d'installations électriques s'y rap-portant. En tranche conditionnelle no18-M3, le présent marché a
pour objet l'étude, la fourniture et l'installation du matériel multimédia et les travaux d'installations
électriques s'y rapportant pour " les témoignages et enjeux".
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30231000, 09310000.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 004

Intitulé : M4:manips intérieures et extérieures
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, l'étude, la fabrication, la fourniture, le
transport et l'installation sur site des manips intérieures et extérieures pour l'ensemble de la
muséographie pour les pavillons 1 et 2 et extérieurs. Le titulaire devra également réaliser tous les
raccordements d'alimentation en électricité et en eau nécessaires au fonctionnement des dispositifs.
En tranche conditionnelle no11-M4, le présent marché a pour objet l'étude, la fabrication, la
fourniture, le transport et l'installation sur site des manips extérieures ainsi que tous les
raccordements d'alimentation en électricité et en eau nécessaires à leur fonctionnement.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
92521100.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 005

Intitulé : M5:maquettes et soclage
1) Description succincte :
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la fabrication, la fourniture, le transport et
l'installation sur site des maquettes ainsi que l'accrochage d'objets pour l'en-semble de la
muséographie des pavillons 1 et 2. En tranche conditionnelle no16-M5 , le présent marché a pour
objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site des maquettes pour la " goutte
d'eau géante ". En tranche conditionnelle no17-M5, le présent marché a pour objet la fabrication, la
fourni-ture, le transport et l'installation sur site des maquettes pour la rivière immersive.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
92521100.
3) Quantité ou étendue :
Voir le C.D.P.G.F
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 006

Intitulé : M6:Eclairage muséographique et électricité
1) Description succincte :
Le présent lot a pour objet la fourniture et l'installation des équipements de l'éclairage
muséographique ainsi que le système de pilotage et de programmation de l'éclairage
muséographique pour les pavillons 1, 2 et 3 (uniquement la salle d'expositions temporaires). Les
travaux d'électricité concernent la fourniture de matériel et son installation complète pour l'ensemble e l'équipement de l'éclairage muséographique des bâtiments 1 et 2, ainsi que la fourniture de
matériel et son installation complète pour l'équipement de l'éclairage muséographique de la salle
d'expositions temporaires du pavillon 3.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
31520000, 09310000.
3) Quantité ou étendue :
voir le B.P.U
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 30(à compter de la date d'attribution du marché).
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : l'avance ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à première demande portant sur le montant total de l'avance. Si les deux parties sont d'accord, une caution personnelle et solidaire garantissant le remboursement de l'intégralité des sommes avancées pourra remplacer la garantie à première demande.
La retenue de garantie de 5 % peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dans les conditions fixées à l'article 102 du code des marchés publics, ou par une
caution personnelle et solidaire.
Cette garantie doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être
complétée dans les mêmes conditions. Si elle n'est pas présentée lors de la demande de premier acompte, la retenue de garantie sera appliquée.
La retenue de garantie ou la garantie à première demande sera restituée dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie, sauf si le Pouvoir Adjudicateur a notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception que le titulaire n'a pas correctement exécuté ses prestations.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum.
Il sera fait application des dispositions de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique
et financière, de l'article 98 du Code des Marchés Publics et du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
A l'exception des lots 1, 7 et M6, tous les autres lots de la procédure sont traités (tranche ferme et tranches conditionnelles) à prix global et forfaitaire pour tout ou partie du marché quelles que soient les quantités exécutées.
Les lots 1 et 7 de la procédure sont traités à prix global et forfaitaire pour tout ou partie du marché quelles que soient les quantités exécutées.
Le lot M6 est traité à prix unitaires et forfaits de prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, et ce par application des prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires.
Les prix de tous lots sont révisables mensuellement et dès le versement du premier acompte et dans les conditions fixées au CCAP.
Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant de chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.
Le présent marché est financé à 100 % par les fonds propres de la Région Réunion. Il est susceptible d'être financé par l'europe et par l'ademe. Le taux de participation de l'europe et de l'ademe au financement du présent marché n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis du marché.
En matière d'avances, il sera fait application des dispositions prévues aux articles 87, 88, 89 et 94 du code des marchés publics, et à l'article 115 du même code le cas échéant.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement d'entreprises conjoint avec mandataire solidaire. En cas de groupement, aucune forme particulière n'est imposée aux candidats.
Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

1 lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire Dc1 ;
En cas de groupement, les candidatures sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché,
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Conformément à l'article 45 I du code des marchés publics " une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché ".
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché ;
- 1 déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics, sauf si le candidat fourni le formulaire Dc1 complété et signé.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents énumérés ci-dessus.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - 1 Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Conformément à l'article 45 III du Code des marchés publics, si le candidat est objectivement
dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut
prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le Pouvoir
Adjudicateur notamment par une attestation comptable (état financier pour les 3 derniers
exercices disponibles, dont chiffre d'affaires) ou la liste des éventuelles prestations en cours en
précisant pour chacune d'entre elles le montant et la nature des prestations exécutées.
Les entreprises les plus récentes indiqueront la date de création de la structure dans le cadre, à
la place du ou des chiffres d'affaires concernés.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - 1 déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature ;
- l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de service de même nature que celle
du marché ;
- 1 déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- la présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- les certificats de qualifications professionnelles notamment la certification Qualifelec E3 Q3 en
ce qui concerne le lot M6 (la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se
porte candidat).
Les candidats qui ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, en raison de leur date récente
de création, peuvent prouver leur capacité technique par tout autre moyen.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
20130001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
19 juin 2013, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

Lieu : sainte Clotilde.

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : fonds Européen de Développement Régional (Feder) Programme
Européen Opérationnel (Poe) 2007/2013.
VI.3) Informations complémentaires :
Tous les horaires indiqués dans le présent avis s'entendent en heure locale.
Titre de la consultation: " Construction du Centre des Eaux Douces à l'étang Salé ".
Il s'agit d'un marché de travaux passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application
des articles 10, 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics.
Compléments à la rubrique: "langue pouvant être utilisée dans l'offre": Le français uniquement. Si
les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Du fait de la remise de son offre, le candidat est réputé s'être rendu sur les lieux du chantier pour connaître notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues à l'environnement.
Le candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots de son choix. Dans tous les cas, il devra soumissionner à l'intégralité du ou des lot(s) concerné(s).
Tous les lots de la procédure de consultation sont à tranches sauf les lots 1, 7 et M6.
La durée globale de l'ensemble des marchés est de 30 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
La durée des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
La durée de la période de préparation est fixée à 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
La durée maximale d'affermissement des Tranches Conditionnelles (Tc) n°1a et n°1b est de 6 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°2-2 et n°2-4 est de 10 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°3-2 est de 10 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°4-2 est de 9 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°5-2 et n°5-3 est de 4 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°6-9 est de 3 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°7-9 est de 10 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°8-9 est de 1 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°9-2, n°9-3 et n°9-12 est de 5 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°10-2, n°10-3, n°10-4, n°10-5, n°10-6, n°10-8,n°10-9, n°10-10 et n°10-11 est de 6 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°11-2, n°11-4, n°11-m2 et n°11- m4 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°12-m3 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°13-4 est de un (1) mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°14-4 est de 1 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°15-12 est de 5 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°16-m1, n°16-m3 et n°16-m5 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°17-m1 et n°17-m5 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC n°18-m1, n°18-m3 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC n°19-m1 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement des tranches conditionnelles court à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Le délai global d'exécution ( congés du BTP et intempéries compris) de l'ensemble des travaux allotis est de seize (16) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans les lots à tranches.
Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution.
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux.
Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au Cahier des Clauses Administratives Particulières (ccap).
A titre indicatif, la période d'exécution des travaux commencera vers le 01/08/2013.
Les travaux se termineront impérativement avant le 30/09/2014 (délai d'exécution des travaux).
La réception des travaux aura lieu impérativement avant le 30/11/2014 (après les périodes de mise en service et d'observation).
Critères de sélection des candidatures : en application de l'article 52 du code des marchés
publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à la rubrique "Conditions de participation" ou qui ne présentent pas des garanties techniques,
professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm
remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur.
Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le Pouvoir Adjudicateur.
Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans
le cadre du marché, ou le formulaire DC 4 " Déclaration de sous-traitance " ou équivalent,
dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique).
Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois :
1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
2° en qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions et mode de paiement pour obtenir le DCE: http://marches-publics.regionreunion.com
Conditions de remise des offres: Sur support papier ou sur un support physique électronique (à l'adresse indiquée à la section 1 du présent avis) ou par voie dématérialisée (à l'adresse http://marches-publics.regionreunion.com).
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Pour la remise de l'offre par voie dématérialisée, schématiquement, le candidat:
1. Signe chacun des documents au moyen d'un certificat de signature électronique de son choix, sous réserve de sa conformité au référentiel général de sécurité (Rgs) ou équivalent,
2. Constitue le pli,
3. Signe le pli à l'aide du même certificat électronique,
4. Le date,
5. Le télécharge dans la "salle des consultations".
Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support
physique électronique (CD-ROM, clé usb, Dvd-Rom) ou sur support papier et faire parvenir cette
copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être
transmise dans un pli fermé portant la mention "ne pas ouvrir - copie de sauvegarde - offre pour
le marché "Construction du Centre des Eaux Douces - offre pour le lot(s)".
Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillés au règlement de la consultation.
Unité monétaire utilisé: l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7 mai 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion, 27 rue Félix Guyon Bp2024, F-97488 Saint-Denis Messag Cedex. E-mail : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr. Tél. : (+26)2 2 62 92 43 61. URL : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr. Fax : (+26)2 2 62 92 43 62
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion, 27 rue Félix Guyon Bp2024, F-97488 +262 262924362. E-mail : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr. Tél. : (+26)2 2 62 92 43 61. URL : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr. Fax : (+26)2 2 62 92 43 62
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 7 mai 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00