Centrale des marchés
92 aménagement du local de stockage des réactifs et réaménagement du local de préparation des réactifs à Saint Cloud (rectificatif) 92 aménagement du local de stockage des réactifs et réaménagement du local de préparation des réactifs à Saint Cloud (rectificatif) aménagement du local de stockage des réactifs et réaménagement du...
Eau de Paris 75214Paris service.achats@eaudeparis.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

92 aménagement du local de stockage des réactifs et réaménagement du local de préparation des réactifs à Saint Cloud (rectificatif)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 551190

Etat : Rectificatif
Publié dans :
BOAMP (09/04/13)
13-61317

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Eau de Paris.
Correspondant : M. le directeur général, 19 rue Neuve-Tolbiac - cs 61373 Cedex 13 75214 Paris courriel : service.achats@eaudeparis.fr adresse internet : http://www.eaudeparis.fr.

Objet du marché : aménagement du local de stockage des réactifs et réaménagement du local de préparation des réactifs à l'usine de Saint-Cloud.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45213251.

Lieu d'exécution : 16 rue du Camp Canadien, 92210 Saint-Cloud.

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 12510.
Annonce n° 103, B.O.A.M.P. 65 A Annonce n° 103, B.O.A.M.P. 65 B du 3 avril 2013.
Dans la rubrique : " champ des caractéristiques principales " :
Au lieu de : " le marché a pour objet l'aménagement du local de stockage des réactifs et le réaménagement du local de préparation des réactifs à l'usine de Saint Cloud.
Le délai d'exécution des travaux de réalisation du local de stockage des réactifs est fixé par le maître de l'ouvrage à dix-neuf (27) semaines, comprenant :
- la période de préparation de chantier et d'études d'exécution d'une durée de huit (8) semaines,
- le délai global d'exécution des travaux d'une durée de onze (19) semaines comprenant la période de mise au point et de mise en régime de quatre (4) semaines.
Le délai d'exécution des travaux de réaménagement du local de préparation des réactifs est fixé par le maître de l'ouvrage à douze (12) mois, comprenant :
- la période de préparation de chantier et d'études d'exécution d'une durée de deux (2) mois,
- le délai global d'exécution des travaux d'une durée de dix (10) mois comprenant, la période de mise au point et de mise en régime de quatre (4) semaines et la période d'observation de quatre (4) semaines.
La période de repliement des installations de chantier d'une (1) semaine.
Les travaux d'extension de l'atelier de stockage et dosage de chlorure ferrique sont prévus sur le même site mais feront l'objet d'une procédure ultérieure ", lire : " le marché a pour objet l'aménagement du local de stockage des réactifs et le réaménagement du local de préparation des réactifs à l'usine de Saint Cloud.
Le délai d'exécution des travaux de réalisation du local de stockage des réactifs est fixé par le maître de l'ouvrage à vingt-sept (27) semaines, comprenant :
- la période de préparation de chantier et d'études d'exécution d'une durée de huit (8) semaines,
- le délai global d'exécution des travaux d'une durée de dix-neuf (19) semaines comprenant la période de mise au point et de mise en régime de quatre (4) semaines.
Le délai d'exécution des travaux de réaménagement du local de préparation des réactifs est fixé par le maître de l'ouvrage à douze (12) mois, comprenant:
- la période de préparation de chantier et d'études d'exécution d'une durée de deux (2) mois,
- le délai global d'exécution des travaux d'une durée de dix (10) mois comprenant la période de mise au point et de mise en régime de quatre (4) semaines et la période d'observation de quatre (4) semaines.
La période de repliement des installations de chantier d'une (1) semaine.
Les travaux d'extension de l'atelier de stockage et dosage de chlorure ferrique sont prévus sur le même site mais feront l'objet d'une procédure ultérieure ".

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00