Centrale des marchés
Aménagement de voirie de la rue Marcel-Cerdan Saint-Christophe-du-Bois Aménagement de voirie de la rue Marcel-Cerdan Procédure adaptée 1. Maître d’ouvrage : commune de Saint-Christophe-du-Bois, 31, rue du Maréchal-Leclerc, 49280 Sa...
Saint-Christophe-du-Bois 49280
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement de voirie de la rue Marcel-Cerdan

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 666993

Date de clôture estimée : 13/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (19/04/13)
7082351101
Saint-Christophe-du-Bois
Aménagement de voirie de la rue Marcel-Cerdan
Procédure adaptée


1. Maître d’ouvrage : commune de Saint-Christophe-du-Bois, 31, rue du Maréchal-Leclerc, 49280 Saint-Christophe-du-Bois, tél. 02 41 56 92 51, fax 02.41.56.02.14.

2. Marché : terrassements en site urbain, assainissement EP, voirie.

3. Descriptif des travaux : marché : terrassements trottoirs & voirie : 350 m3, voirie neuve en enrobé : 300 m2, rechargement voirie existante : 1 270 m2 , parkings en enrobé noir 220 m2, trottoir en enrobé noir : 770 m2, bordures béton : 580 ml.
Option n° 1 : construction chaussée neuve : terrassements trottoirs & voirie : 980 m3, voirie neuve en enrobé : 1 570 m2, parkings en enrobé noir 220 m2, trottoir en enrobé noir : 770 m2, bordures béton : 580 ml.
Option n° 2 : trottoir en enrobé de couleur 770 m2.

4. Délai d’exécution global : marché : aménagement de voirie rue Marcel-Cerdan : 10 semaines.

5. Le dossier d’études (avec quantitatif) pourra être commandé ou retiré, à compter du lundi 15 avril 2013, à l’Écrivain Public, 2, rue de Beauregard, BP 50026, 49308 Cholet Cedex, tél. 02 41 58 56 91, fax 02.41.71.93.38.
Il pourra également être téléchargé sur le site Internet de :
https://www.lecrivainpublic.doubletrade.net

6. Date limite de réception des offres : lundi 13 mai 2013 à 12 h. Elles sont à adresser sous enveloppe portant la mention "Procédure Adaptée - Marché : aménagement de voirie de la rue Marcel-Cerdan à Saint-Christophe-du-Bois" à M. le Maire de la commune de Saint-Christophe-du-Bois, 31, rue du Maréchal-Leclerc, 49280 Saint-Christophe-du-Bois ou à répondre sur le site de : https://www.lecrivainpublic.doubletrade.net

7. Les pièces à joindre sont précisées dans le règlement de consultation.

8. Critères d’attribution :
1- le prix des prestations de l’ensemble de l’offre (40 %),
2- la valeur technique de l’offre de l’entreprise pour réaliser les travaux (40 %),
3- le délai d’exécution, (20 %).

9. Renseignements techniques : bureau d’études : SCP Maïore, Vrignon, Jouck, Baisieux, 18, rue du Devau, BP 204, 49302 Cholet Cedex, tél. 02 41 62 22 39, cholet@maiore-vrignon.com

10. Renseignements administratifs : M. le Maire de la commune de Saint-Christophe-du-Bois, 31, rue du Maréchal-Leclerc, 49280 Saint-Christophe-du-Bois, tél. 02 41 56 92 51, fax 02.41.56.02.14.

11. Date d’envoi publication : lundi 15 avril 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00