Centrale des marchés
974 travaux d'extension de la plate-forme de compostage de sainte-rose à Saint-Benoît 974 travaux d'extension de la plate-forme de compostage de sainte-rose à Saint-Benoît travaux d'extension de la plate-forme de compostage de sainte-rose. ville : Saint-Benoît, code_postal : 974...
CIREST 97470Saint-Benoît commandepublique@cirest.fr 0262582294
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

974 travaux d'extension de la plate-forme de compostage de sainte-rose à Saint-Benoît

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 554374

Date de clôture estimée : 27/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/04/13)
13-63456

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CIREST.
Correspondant : M. le président, cirest 28, rue des Tamarins B.P. 124 97470 Saint-Benoît tél. : 02-62-94-70-00 télécopieur : 02-62-58-22-94 courriel : commandepublique@cirest.fr adresse internet : http://www.cirest.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'extension de la plate-forme de compostage de sainte-rose.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45213280.

Lieu d'exécution : sainte-rose.

Code NUTS : FR940.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux d'extension de la plate-forme de compostage de sainte-rose
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lot n° 01 ( VRD - iNFRASTRUCTURES - espaces verts ) :
- base : VRD - iNFRASTRUCTURES - espaces verts
- option 1 : Dépose et repose de la fosse septique existante (Prix n°108 et n°406).
Lot n° 02 ( maconnerie moellon et cloture ) :
- base : LOT 2 - maconnerie moellon et cloture
- option 1 : Mur de soutènement de préfa-bloc (Option au prix 204)
- option 2 : Clôture rigide H: 1.60m (Option au prix 301 et 302).
Lot n° 03 ( GROS-oeuVRE - charpente / couverture - amenagement ) :
- base : LOT 3 - gROS-oeuVRE - charpente / couverture - aMENAGEMENT
- option 1 : Toiture tôle aluminium (Option au prix 303a).
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er août 2013.

Cautionnement et garanties exigés : voir le règlement de la consultation.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Le présent marché est subventionné .
- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
- Délai de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : en application de l'article 14 du code des marchés publics, les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère social. Afin de promouvoir l'emploi des personnes en insertion et la lutte contre le chômage, un nombre d'heures de travail pour l'exécution des prestations est réservé à l'insertion :
Pour les lots 1, 2 et 3, les entreprises qui soumissionnent s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Les conditions sont décrites dans le CCAP.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles et financières
- garanties techniques.



Situation juridique - références requises : voir le règlement de la consultation.



Capacité économique et financière - références requises : voir le règlement de la consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir le règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- prix - 50 points ;
- valeur technique - 30 points - détail des sous-critère : - - moyens humains et matériels (15 points) - - organisation du chantier (15 points) - jugement des sous-critères : - 0 point :mauvais -2 points :insuffisant - 5 points :moyen - 8 points :satisfaisant - 10 points :bon - 15 points :très bon ;
- délai d'exécution - 10 points ;
- performances en matière de protection de l'environnement - 10 points - 0 point :mauvais -2 points :insuffisant - 4 points :moyen - 6 points :satisfaisant - 8 points :bon - 10 points :très bon.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 27 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 12S0023.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : sur place, par voie électronique.
Autres renseignements complémentaires : Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante: http://cirest.marcoweb.fr (lien mis à disposition sur le site http://cirest.fr).

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CIREST.
Correspondant : M. le directeur des Affaires Juridiques, cirest Direction des Affaires Juridiques 28, rue des Tamarins B.P. 124, 97470 Saint-Benoît, adresse internet : http://www.cirest.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CIREST.
Correspondant : m. Rousselot, secmoi-oi 10, rue de la Martinique ZA Foucherolles B.P. 50225, 97493 Sainte Clotilde Cedex, tél. : 02-62-92-27-77, télécopieur : 02-62-92-04-03, courriel : secmo-oi@wanadoo.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CIREST.
Correspondant : M. le directeur des Affaires Juridiques, cirest Direction des Affaires Juridiques 28, rue des Tamarins B.P. 124, 97470 Saint-Benoît, tél. : 02-62-94-70-00, télécopieur : 02-62-58-22-94, courriel : cirest@cirest.fr, adresse internet : http://www.cirest.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CIREST.
Correspondant : M. le directeur des Affaires Juridiques, cirest Direction des Affaires Juridiques 28, rue des Tamarins B.P. 124, 97470 Saint-Benoît, tél. : 02-62-94-70-00, télécopieur : 02-62-58-22-94, courriel : commandepublique@cirest.fr, adresse internet : http://www.cirest.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Saint-Denis tribunal Administratif de Saint- denis 27, rue Felix Guyon B.P. 2024 97488 Saint-Denis Cedex tél. : 02-62-92-43-60 courriel : greffe.ta-saint-denis@juradm.fr télécopieur : 02-62-92-43-62 adresse internet : http://www.ta-saint-denis.juradm.fr/ta/saint_denis/index.shtml.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Saint-Denis tribunal Administratif de Saint- denis 27, rue Felix Guyon B.P. 2024 97488 Saint-Denis Cedex tél. : 02-62-92-43-60 courriel : greffe.ta-saint-denis@juradm.fr télécopieur : 02-62-92-43-62 adresse internet : http://www.ta-saint-denis.juradm.fr/ta/saint_denis/index.shtml.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir le règlement de la consultation.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01 vrd - iNFRASTRUCTURES - espaces verts.
vrd - iNFRASTRUCTURES - espaces verts.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45234116.
Lot(s) 02 maconnerie moellon et cloture.
maconnerie moellon et cloture.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Lot(s) 03 gros-oeuvre - charpente / couverture - aMENAGEMENT.
gros-oeuvre - charpente / couverture - aMENAGEMENT.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 04 eclairage public - eLECTRICITE.
eclairage public - eLECTRICITE.

Durée : 4 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45316110.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00