Marché public de travaux de réhabilitation et mise aux normes de la salle des fêtes pour la commune de Sainte-Mesme (78)

Nom complet de l'acheteur : Mairie de Sainte-Mesme

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21780569600010

Ville : SAINTE-MESME

Code postal : 78730

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 78

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1645890

Identifiant interne de la consultation : 2025-TRVX SAL POLY

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Mairie de Sainte-Mesme

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 16/06/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Non

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Critère n°2 : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'exécution proposée par le candidat, prenant en compte les spécificités des travaux à réaliser, détaillant l'organisation du chantier, l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier…etc (20%) Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier (20%) Sous-critère n°3 : Qualité des matériaux et procédés de mise en oeuvre (produits et filières d'approvisionnement, fiches techniques...etc) (10%) : 50% Critère n°3 : Délai d'exécution proposé par le candidat au regard du planning : 10% Critère n°1 : Coût des travaux : 40%

Intitulé du marché : Marché public de travaux de réhabilitation et mise aux normes de la salle des fêtes pour la commune de Sainte-Mesme (78)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45262700

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de réhabilitation et mise aux normes de la salle des fêtes de la commune de Sainte-Mesme. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à douze (12) mois, dont une période de préparation d'une durée de deux (2) mois. Date de démarrage prévisionnel des travaux : octobre 2025

Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Sainte-Mesme 78730 - SAINTE-MESME

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres, la visite est organisée le 23/05 ainsi que le 06/06 à 10h. Les candidats devront au préalable prendre contact avec la mairie aux coordonnées indiquées dans le règlement de la consultation

Autres informations complémentaires : Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le marché comporte les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : Lot n°1 : - PSE n°1 : Déposes d'ensemble menuisés extérieurs / Dépose d'une porte de garage - PSE n°2 : Abris conteneurs / Bancs et portes-paquets + 30 patères / Armoire vestiaire industrie salissante 2 colonnes - PSE n°3 : Travaux de toiture Lot n°2 : - PSE n°4 : Stores électriques extérieurs avec coulisses - PSE n°5 : Volets roulants extérieurs S05, S06 / Crémone à ouverture rapide /Châssis oscillo-battants + 2 fixes S05 / Porte à 2 vantaux S06 / Porte à 2 vantaux W06 Le présent marché ne comprend pas de variantes obligatoires. Le délai de validité des offres est fixé à CENT-VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur envisage de mener des négociations avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres. L'acheteur mènera alors des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours: Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr