1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: APRR.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Réfection des chaussées A6 PR 355 / 370 Sens 1
Description: Réfection des chaussées de l'autoroute A6, Section Tournus-Montbellet PR355 à PR370 : en Sens 1 Section courante et Bretelles du diffuseur de Tournus, en Sens 2 BAU.
Identifiant de la procédure: 1cbd6793-d4b3-4d02-94b9-4cebcac06aa9
Avis précédent: 6d1db113-7f16-4de1-b34d-0e20be6845ce-01
Identifiant interne: BPC001835
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Réfection des chaussées A6 PR 355 / 370 Sens 1
Description: Les travaux concernent à titre indicatif : - La réfection des chaussées sur les 3 voies de circulation et sur la BAU sens 1 et bretelles diffuseur Tournus sens 1 : o Couche de roulement (230 000 m²), o Couche de liaison entre CdR et bétons (156 000 m²), o Réparations des bétons de chaussées (BAC, dalles) (3 500m²), o Travaux annexes (assainissement, bourrelets, talutage ponctuel, reprise de regards). - Le renforcement de la BAU du sens 2 (42 000m²) et du sens 1 (2 500m²).
Identifiant interne: BPC001835
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Autoroute A6 PR 355 à 370 sens 1
Ville: Tournus, Le Villars, Farges-Lès-Mâcon, Uchizy, Montbellet
Code postal: 71700
Subdivision pays (NUTS): Saône-et-Loire (FRC13)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A6 dans le département de la Saône et Loire section Tournus-Monbellet du PR355 au PR370 : En sens 1 section courante et bretelles du diffuseur de Tournus, En sens 2 BAU.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 510060-2024
Informations complémentaires: Le Maître d'ouvrage de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique. Le délai d'exécution du marché comprend plusieurs délais partiels à savoir : Délai Partiel DP1 : Période de préparation des travaux préparatoires en BAU des sens 1 et 2, d'une durée de 30 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant son démarrage (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG). Délai Partiel DP2 : Période de préparation des travaux en section courante et bretelles du diffuseur de Tournus en sens 1, d'une durée de 90 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant son démarrage (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG). DP3 : Le délai d'exécution relatif aux travaux préparatoires en BAU du sens 1 et 2 de 23 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de commencer les travaux. DP4 : Le délai d'exécution relatif aux travaux de la Phase 1.1 en sens 1 de 46 heures dont fermeture du diffuseur de Tournus en sens 1, à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de commencer les travaux. DP5 : Le délai d'exécution relatif aux travaux de la Phase 1.2 en sens 1 de 12 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de commencer les travaux. DP6 : Le délai d'exécution relatif aux travaux de la Phase 2 en sens 1 de 16 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de commencer les travaux. » Les autres délais d
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
$text_award-criterion-weight-dimension_fra: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
$text_award-criterion-weight-dimension_fra: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai
$text_award-criterion-weight-dimension_fra: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: APRR.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Organisation qui signe le marché: APRR.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 659 323,30 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: ENTREPRISE EIFFAGE ET ENTREPRISE AER
Chef de file du soumissionnaire: Eiffage Route Centre Est
Nom officiel: AER Senozan
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE GROUPEMENT EIFFAGE / AER
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 7 659 323,30 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25B12
Titre: Réfection des chaussées A6 PR 355 / 370 Sens 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2025
Organisation qui signe le marché: APRR.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: APRR.
Numéro d’enregistrement: 01625002900309
Département: Côte d'Or
Adresse postale: 36 rue du docteur Schmitt
Ville: Saint Apollinaire
Code postal: 21850
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Point de contact: Direction des Opérations Franck DUJOUX
Téléphone: 04 37 26 40 00
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d’enregistrement: 17540111600082
Département: Meurthe-et-Moselle
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Ville: Nancy
Code postal: 54035
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: 0383908500
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Eiffage Route Centre Est
Numéro d’enregistrement: 39882711300315
Département: Rhône
Adresse postale: 8 rue du Dauphiné . CS 74005
Ville: CORBAS Cedex
Code postal: 69964
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0608734330
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: AER Senozan
Numéro d’enregistrement: 51068675100031
Département: Saône-et-Loire
Adresse postale: ZA RN6 - 326 Impasse du Pré d'Enfer
Ville: SENOZAN
Code postal: 71260
Subdivision pays (NUTS): Saône-et-Loire (FRC13)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Identifiant/version de l’avis: 08a2c3cf-1113-4a47-93a3-382e236c4965 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2025 17:12:40 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 133380-2025
Numéro de publication au JO S: 42/2025
Date de publication: 28/02/2025
