1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: APRR.
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A40 - Tunnel de Chamoise - Travaux de réparation définitive de la zone incendiée - PR 120+PR 850.
Description: Travaux de réparation définitive des désordres engendrés dans le tube Sud (sens Macon/Genève) du Tunnel de Chamoise situé sur l'Autoroute A40 au PR 120 + PR 850, par l'incendie d'un poids-lourd le 25-05-2021.
Identifiant de la procédure: 863ae7a3-8a03-432f-a496-80eaf1d1a240
Identifiant interne: 2240080
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221248 Travaux de construction de revêtements de tunnels
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: A40 - Tunnel de Chamoise - Travaux de réparation définitive de la zone incendiée - PR 120+PR 850.
Description: Les travaux comprendront :- La démolition des corbeaux voie lente et de tous les bétons des gaines de ventilation, - La purge et la reconstitution des piédroits, - La reconstruction des gaines ; corbeaux, dalles et cloisons, en éléments de béton. Les éléments pourront être partiellement préfabriqués (cf DCE) ou coulés en place avec une géométrie en respectant le gabarit dégagé en sous face et la section de ventilation, tout en employant des bétons respectant les exigences au feu.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221248 Travaux de construction de revêtements de tunnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221248 Travaux de construction de revêtements de tunnels
Options:
Description des options: Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Dijon
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 899 275,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire: NOUVETRA
Nom officiel: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Offre:
Identifiant de l’offre: 23B13
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 899 275,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23B13
Titre: A40 - Tunnel de Chamoise - Travaux de réparation définitive de la zone incendiée - PR 120+PR 850
Date de conclusion du marché: 22/02/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
7. Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 160751-2023
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Le 27 août 2023, un éboulement a eu lieu sur l'A43. Cet incident géologique a limité l'accès au tunnel de Fréjus et a reporté le trafic vers le tunnel du Mont-Blanc via l'A40 (environ 200PL/h). Face à cette circonstance imprévue et à ce report de trafic, APRR a décidé de ne pas réaliser de travaux impactant le trafic sur l'A40, tant que la circulation sur l'A43 était en mode dégradée. Ce choix a été motivé pour permettre le report du trafic. De ce fait, le démarrage des travaux de démolition et de reconstruction des gaines de ventilation du tunnel de Chamoise ont été décalé au 20/09/2023. Les travaux ont été réalisés sous forme d'opération "coup de point" imposant au groupement de mettre en œuvre de fort moyens humains et matériels pour respecter les délais d'exécution.
7.1.1.
Modification
Description des modifications: L'éboulement survenu le 27/08/2023 sur l'A43, qui constitue une circonstance imprévue qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir, a conduit APRR à reporter de 6 jours le démarrage des travaux de démolition et de reconstruction des gaines de ventilation du tunnel Sud de Chamoise. Le groupement a du mettre en œuvre des moyens humains et matériels plus importants que ceux prévus initialement. Cette circonstance imprévue a immobilisé les équipes d'encadrement et de travaux, les installations de chantier ainsi que certains matériels pendant 6 jours. De ce fait, les parties se sont accordées sur une indemnisation. Un prix nouveau rémunérant le coût de l'immobilisation pendant 6 jours a été intégré au marché initial. Cet ajout impact le montant initial du marché. En outre, le délai d'exécution du marché et le délai partiel relatif à la période d'exécution des travaux sont modifiés pour y ajouter ces 6 jours.
Identifiant de l'entité commerciale dans l'avis précédent: ORG-0001
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: APRR.
Numéro d’enregistrement: 01625002900309
Adresse postale: 36, rue du Docteur Schmitt
Ville: Saint apollinaire
Code postal: 21850
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Point de contact: Direction des opérations d'entretien - DGA-IC - Service Ouvrage d'Art-Tunnels - M. Frédéric CHAPERON - Responsable d'opérations Ouvrage d'Art-Tunnels.
Téléphone: +33 0437264923
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: NOUVETRA
Numéro d’enregistrement: 31591977900027
Département: RHONE
Adresse postale: 20-24, rue Paul Cézanne - CS 40088
Ville: MEYZIEU CEDEX
Code postal: 69882
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Numéro d’enregistrement: 79084341100147
Adresse postale: 16, rue du 8 Mai 1945
Ville: VILLEURBANNE
Code postal: 69100
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal Judiciaire de Dijon
Numéro d’enregistrement: 48489898600019
Adresse postale: Cité Judiciaire, 13 Boulevard Clémenceau, BP 13313
Ville: DIJON Cedex
Code postal: 21033
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Téléphone: +33 0380704500
Télécopieur: +33 0380704589
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5565c50c-4041-4ab1-a9d1-97aa5ba9a71f - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 03/09/2024 06:25:18 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 531228-2024
Numéro de publication au JO S: 172/2024
Date de publication: 04/09/2024
