1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: APRR.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A36 - REFECTION CHAUSSEES PR 140 - 116 SENS 2 et PR 140 - 150 SENS 1 ET 2
Description: Réfection des chaussées de l'autoroute A36 entre les PR 140 - 116 dans le sens 2, et PR 140 - 150 dans les sens 1 et 2, les diffuseurs N°2.1 Gendrey et 3 Besançon Ouest à titre indicatif
Identifiant de la procédure: b4f95aae-9800-48be-9b5c-9df41c8b4125
Avis précédent: 323458-2024
Identifiant interne: BPC001800
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: A36 - REFECTION CHAUSSEES PR 140 - 116 SENS 2 et PR140 - 150 SENS 1 ET 2
Description: Les travaux concernent la réfection de 44 km de chaussées. A titre indicatif, ils comprendront : la réfection de la couche de roulement sur l'ensemble des voies , les réfections partielles et ponctuelles des couches inferieures (purges), des travaux annexes de type assainissement, bordures guide d'eau, dérasements d'accotements, dispositifs de retenue, travaux sur diffuseur, aménagement de plateforme, réparations de fissures.
Identifiant interne: BPC001800
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Doubs (FRC21)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A36 dans le département du Doubs et du Jura sur les PR 140 116 SENS2 et PR 140 150 SENS 1 ET 2
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A36 dans le département du Doubs et du Jura sur les PR 140 116 SENS2 et PR 140 150 SENS 1 ET 2
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 323458-2024
Informations complémentaires: Compte tenu de la proposition du titulaire dans son offre concernant la réduction de délai, les délais d'exécution sont les suivants : DP 1 : Le délai d'exécution relatif à la période de préparation de 60 jours calendaires débutant à compter de la date fixée par ordre de Service qui prescrit de la commencer ; DP 2 : Le délai d'exécution relatif à la mise à niveau de la plateforme de Pirey de 50 jours calendaires débutant à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de les commencer ; DP 3 : Le délai d'exécution relatif aux travaux préparatoires de 20 jours ouvrés débutant à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de les commencer ; DP 4 : Le délai d'exécution relatif aux travaux de réfection des chaussées sur A36 - PR 150+700 à PR 116+700 en sens 2 et PR 140+000 à PR 150+700 en sens 1 y compris les diffuseurs n°2.1 - Gendrey et n°3 - Besançon Ouest de 39 jours ouvrés débutant à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de les commencer.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Dijon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: APRR.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Dijon
Organisation qui signe le marché: APRR.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 11 069 739,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Groupement EIFFAGE / ROGER MARTIN
Chef de file du soumissionnaire: EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Nom officiel: ENTREPRISE ROGER MARTIN
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE GROUPEMENT EIFFAGE / ROGER MARTIN
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 11 069 739,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24Y02
Titre: A36 - REFECTION CHAUSSEES PR 140 - 116 SENS 2 et PR 140 - 150 SENS 1 ET 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/10/2024
Date de conclusion du marché: 06/01/2025
Organisation qui signe le marché: APRR.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: APRR.
Numéro d’enregistrement: 01625002900309
Département: Côte d'Or
Adresse postale: 36 rue du docteur Schmitt
Ville: Saint Apollinaire
Code postal: 21850
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Point de contact: Direction des Opérations Nicolas BROSSIER
Téléphone: 0325303240
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Judiciaire de Dijon
Numéro d’enregistrement: 48489898600019
Département: Côte d'Or
Adresse postale: Cité Judiciaire, 13 Bd Clémenceau, BP 13313
Ville: Dijon Cedex
Code postal: 21033
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Téléphone: 0380704500
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Numéro d’enregistrement: 39882711300315
Département: Rhône
Adresse postale: 8 rue du Dauphiné - CS74005
Ville: CORBAS CEDEX
Code postal: 69960
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0478789190
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ENTREPRISE ROGER MARTIN
Numéro d’enregistrement: 39133844900211
Département: Côte d'Or
Adresse postale: 4, avenue Jean Bertin - BP 77971
Ville: DIJON CEDEX
Code postal: 21079
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Téléphone: 0380702047
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: fd5de08d-5498-4403-b041-ba0780989f3e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 10/01/2025 10:46:40 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 20717-2025
Numéro de publication au JO S: 8/2025
Date de publication: 13/01/2025
