See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: APRR.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A19 - Réhabilitation du PS 15+625 (type BOWSTRING) de l'aire de service de Villeroy
Description: Les travaux concernent la réhabilitation en terme d'anticorrosion (peinture) de l'ouvrage d'art situé sur l'autoroute A19 au PR 15+625 mais également de petits travaux de béton (piquage / réagréage)
Identifiant de la procédure: c6f4eba6-9d0c-4847-97a0-78f2a6f20015
Avis précédent: 367047-2025
Identifiant interne: BPC002375
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Yonne (FRC14)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A19 - PS 15+625 - Aire de services de Villeroy
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure. Le candidat peut se présenter sous la forme d'une entreprise unique ou d'un groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire commun. En cas de groupement, le mandataire devra impérativement présenter tous ses cotraitants et le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature. Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature, soit en tant que candidate unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. La présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats est admise. La composition 'un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans les cas prévus dans le Code de la commande publique. Au niveau de la candidature, les pièces à fournir relatives aux garanties capacités économiques et financières ainsi que techniques et professionnelles sont définies dans le Règlement de la consultation. De même, la Société fixe les niveaux minimum financiers, techniques et professionnelles de capacité suivants : - Qualification FNTP 1121 ou équivalent (ouvrages de technicité moyenne), - Qualification FNTP 7271 ou équivalent (reprise des bétons dégradés), - Qualification FNTP 7222 ou équivalent (protection des ouvrages métalliques)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Autoroute A19 - Réfection du PS 15+625 (BOWSTRING)
Description: La réhabilitation du PS 15+625 nécessitera plusieurs travaux. Cela comprend un décapage et une application d'anticorrosion (445 m²) sur la totalité de la structure métallique (ouvrage avec un arc intermédiaire haubané en TPC), de l'hydrodémolition et des reprises de bétons ponctuelles sur les chevêtres (40 m²) et un traitement anticorrosion (65 U) sur les platines de gardes corps.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
Options:
Description des options: Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7du Code de la commande publique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Yonne (FRC14)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A19 - PS 15+625 - Aire de services de Villeroy
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 367047-2025
Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché (24 semaines) comportera 2 délais partiels : - La période de préparation d'une durée de 8 semaines - La période d'exécution des travaux d'une durée de 16 semaines.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: APRR.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Organisation qui signe le marché: APRR.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 598 984,10 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: GROUPEMENT FREYSSINET / EXOPEINT / HUSSOR
Chef de file du soumissionnaire: FREYSSINET France
Nom officiel: SAS EXOPEINT, SA HUSSOR ERECTA
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE GPT FREYSSINET / EXOPEINT / HUSSOR
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 598 984,10 EUR
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25Y87
Titre: Autoroute A19 - Réfection du PS 15+625 (BOWSTRING)
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/10/2025
Date de conclusion du marché: 12/11/2025
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le marché: APRR.
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: APRR.
Numéro d’enregistrement: 01625002900309
Département: Direction des Opérations - Yann Hutteau
Adresse postale: 36 rue du Docteur Schmitt
Ville: Saint-Apollinaire
Code postal: 21850
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Point de contact: Direction des Opérations - Yann Hutteau
Téléphone: +33 676856726
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d’enregistrement: 17540111600082
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Ville: Nancy
Code postal: 54035
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: +33 383908500
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: FREYSSINET France
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 33405736100183
Département: Essonne
Adresse postale: 11, Avenue du 1er Ma
Ville: PALAISEAU
Code postal: 91127
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
Téléphone: 0164537300
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de file du soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SAS EXOPEINT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 38188559900054
Département: Rhône
Adresse postale: 626 Boulevard Napoléon Bullukian
Ville: SAINT GEORGES DE RENEINS
Code postal: 69830
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0472470807
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SA HUSSOR ERECTA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 78368334500087
Département: Haut-Rhin
Adresse postale: ZI de Hachimette 336 La Croix d'Orbey
Ville: LAPOUTROIE
Code postal: 68650
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Téléphone: 0320909690
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5bb2ce64-f042-4aff-87bc-53134faf37ec - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 17/12/2025 17:13:34 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 845424-2025
Numéro de publication au JO S: 245/2025
Date de publication: 19/12/2025
