Centrale des marchés
réhabilitation et extension des vestiaires des salles de sport Saint-André-de-la-Marche réhabilitation et extension des vestiaires des salles de sport PROCÉDURE ADAPTÉE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Saint-André-de-la-Mar...
Commune de Saint-André-de-la-Marche 49450Saint-André-de-la-Marche mairie-sg.standredelamarche@wanadoo.fr 02 41 46 70 87
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Réhabilitation et extension des vestiaires des salles de sport

Marché public ou privé
Référence du marché : 1435731

Date de clôture estimée : 07/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (16/03/15)
7117030901
SOURCEWEB (19/03/15)
SOURCEWEB (19/03/15)
SOURCEWEB (18/03/15)
Saint-André-de-la-Marche
réhabilitation et extension des vestiaires des salles de sport
PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Saint-André-de-la-Marche, 6, place de l'Aire-du-Four, 49450 Saint-André-de-la-Marche.
Tél. 02 41 55 32 07. Fax 02.41.46.70.87.
Mail : mairie-sg.standredelamarche@wanadoo.fr
Objet du marché : réhabilitation et extension des vestiaires des salles de sport.
Variantes acceptées suivant règlement de consultation. Les options sont définies dans le dossier de consultation.
Caractéristiques principales : marché public de travaux (type de marché : exécution), travaux réalisés en une seule tranche, sous forme alloti avec :
Lot 00 : prescriptions communes des entreprises.
Lot 01 : gros oeuvre.
Lot 02 : charpente bois.
Lot 03 : couverture bac acier, bardage.
Lot 04 : cloisons sèches, isolation.
Lot 05 : menuiseries extérieures.
Lot 06 : menuiseries intérieures.
Lot 07 : plafonds suspendus.
Lot 08 : carrelage, chapes, faïences.
Lot 09 : peinture, revêtement muraux.
Lot 10 : plomberie, chauffage, VMC.
Lot 11 : électricité, courants forts et faibles.
Type de procédure : marché passé par procédure adaptée (article 28 Code des marchés publics).
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juin 2015.
Délai d'exécution pour l'ensemble des travaux : 8 mois (mois d'été inclus) chantier réalisé sans interruption pendant la période estivale.
Modalités essentielles de paiement et de financement : mandat administratif avec un délai global maximum de paiement 30 jours. Financement avec emprunt et sur fonds propres inscrits au budget.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 45 %,
- valeur technique : 45 %,
- délai d'exécution : 10 %.
Négociation : le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses pour chaque lot.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Île-Gloriette, BP 24111, 44000 Nantes. Tél. 02 40 99 46 00.
Fax 02.40.99.46.58. Mail : www.greffe.ta-nantes@iuradm.fr
Demande de renseignements d'ordre technique : EURL d'architecture Baumann Architecture, représentée par M. Michaël Baumann, architecte ieserpk.
Adresse : 25, rue de la Mairie, 49230 Saint-Germain-sur-Moine. Tél. 02 41 30 40 21.
Fax 02.41.30.40.21. Courriel : baumann-architecture@orange.fr
Demande de renseignements d'ordre administratif : commune de Saint-André-de-la-Marche, 6, place de l'Aire-du-Four, 49450 Saint-André-de-la-Marche.
Tél. 02 41 55 32 07. Fax 02.41.46.70.87.
Courriel : mairie-sg.standredelamarche@wanadoo.fr
Le dossier de consultation sera obtenu, au choix du candidat. sous l'une ou l’autre des modalités suivantes :
A. Par voie électronique : le dossier de consultation peut être téléchargé directement et gratuitement par les candidats sur la plateforme de dématérialisation de :
https://ecrivainpublic.doubletrade.net
B. Retrait du dossier papier (contre frais de reproduction) : les candidats qui le souhaitent peuvent également obtenir le dossier de consultation sous la forme habituelle papier. Ce dossier est payant et doit être demandé par écrit à L'Écrivain Public, 2, rue Beauregard, BP 50026, 49300 Cholet cedex. Tél. 02 41 58 56 91.
Fax 02.41.71.93.38.
Obligatoire pour les candidats, une visite sur les lieux est programmée le mercredi 25 mars 2015, contacter le secrétariat de la mairie de Saint-André-de-la-Marche pour prise de rendez-vous au 02 41 55 32 07.
Dépôt des offres : les dossiers d'offres seront transmis en mairie (cf. coordonnées ci-dessus) sous pli cacheté portant les mentions «Rehabilitation et extension des vestiaires des salles de sport. Lot n°..... Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis» en recommandé ou contre récépissé de dépôt ou sur le site de :
https://ecrivainpublic.doubletrade.net
Date limite de réception des offres : 7 avril 2015 à 17 h 00.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Date d'envoi à la parution de cet avis : 11 mars 2015.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous