Centrale des marchés
Le présent marché de travaux a pour objet l'extension de l'école Suzanne Lacore à Saint-André-de-Cubzac.Les travaux sont divisés en 11 lots, identifiés comme suit: lot no1: voirie réseaux Le présent marché de travaux a pour objet l'extension de l'école Suzanne Lacore à Saint-André-de-Cubzac.Les travaux sont divisés en 11 lots, identifiés comme suit: lot no1: voirie réseaux divers (V...
Mairie de Saint Andre de Cubzac 33240Saint-André-de-Cubzac marches.publics@saintandredecubzac.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Le présent marché de travaux a pour objet l'extension de l'école Suzanne Lacore à Saint-André-de-Cubzac.Les travaux sont divisés en 11 lots, identifiés comme suit: lot no1: voirie réseaux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4623804

Date de clôture estimée : 26/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/06/19)
19-85662
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 19-85662
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Saint Andre de Cubzac.
 Correspondant : Mme HUET Sophie, Mairie de Saint Andre de Cubzac, 8 place Raoul Larche - bp97 33240 Saint-Andre-de-Cubzac, tél. : 05-57-45-10-10, courriel : marches.publics@saintandredecubzac.fr adresse internet : http://www.saintandredecubzac.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : le présent marché de travaux a pour objet l'extension de l'école Suzanne Lacore à Saint-André-De-Cubzac.
Les travaux sont divisés en 11 lots, identifiés comme suit:
Lot no1: voirie réseaux divers (Vrd)
Lot no2: Gros œuvre
lot no3: étanchéité
Lot no4: Charpente bois / couverture
lot no5: menuiseries et bardage aluminium
lot no6: menuiseries intérieures
lot no7: plâtrerie
lot no8: revêtements sols et murs
lot no9: peinture
lot no10: électricité
lot no11: plomberie
.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45210000.
Lieu d'exécution : saint-André-De-Cubzac, 33240 Saint-André-de-Cubzac.
Code NUTS : -FRI1.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché de travaux concerne l'extension de l'école Suzanne Lacore à Saint-André-De-Cubzac.
Les travaux sont divisés en 11 lots, identifiés comme suit :
Lot no1: voirie réseaux divers (Vrd)
Lot no2: gros œuvre
lot no3: étanchéité
lot no4: charpente bois /Couverture
Lot no5: menuiseries et bardage aluminium
lot no6: menuiseries intérieures
lot no7: plâtrerie
lot no8: revêtements sols et murs
lot no9: peinture
lot no10: électricité
lot no11: plomberie
les lots seront traités par marchés séparés.
les lots 2, 10 et 11 contiennent une clause sociale d'insertion par l'activité économique.
les variantes sont autorisées sur l'ensemble des lots.
La consultation présente une option (prestation supplémentaire éventuelle), que les candidats au lot no1 doivent obligatoirement chiffrer et inclure dans leur offre, il s'agit de la fourniture et de la pose de cages de gabion. La réponse a cette option est obligatoire, à défaut l'offre du candidat sera écartée de plein droit.
Il est fortement recommandé aux candidats de procéder à une visite sur site.
La commune se laisse la possibilité d'avoir recours à une négociation avec les candidats à l'issue de la date de limite de remise des offres, dans le respect notamment du principe d'égalité entre les candidats.
Les travaux sont exécutés suivant le planning joint à la présente consultation. En tant que sous- critère de notation, le candidat peut proposer un délai d'exécution plus court. Les travaux devront être achevés avant la rentrée des classes de septembre 2020. A titre indicatif, la date prévisionnelle de commencement des travaux est envisagée pour juillet 2019
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la description des ouvrages et leurs spécificités techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières (cctp) de chaque lot.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le lot no1 : voirie réseaux divers comporte une option, que les candidats du lot concerné doivent obligatoirement chiffrer et inclure dans l'offre. L'option correspond à la pose et à la fourniture de pose de cages de gabions.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juillet 2019.
Cautionnement et garanties exigés : se conférer au règlement de la consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : se conférer au règlement de la consultation.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : conformément au règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : conformément au règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : conformément au règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : conformément au règlement de la consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : se conférer au règlement de la consultation.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le site www.saintandredecubzac.fr rubriques "mairie/marchés publics" -> lien vers la plateforme "marchés publics d'aquitaine".
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre : 50 %;
     - prix des prestations : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 juin 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-08-PA.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le site www.saintandredecubzac.fr rubriques "mairie/marchés publics" -> lien vers la plateforme "marchés publics d'aquitaine".

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
conformément aux articles R 2132-2 et suivants du code de la commande publique, les offres sont communiquées uniquement par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site www.saintandredecubzac.fr rubriques mairie-marchés publics -> lien vers la plateforme "marchés publics d'aquitaine", ou directement sur le site https://marchespublics-aquitaine.org.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 juin 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Saint-André-de-Cubzac.
 Correspondant : Mme Monseigne Célia,  8 Place Raoul Larche,  33240 Saint-André-de-Cubzac, , tél. : 05-57-45-10-10,  adresse internet : http://www.saintandredecubzac.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie de Saint-André-de-Cubzac.
 Correspondant : Mme Monseigne Célia,  8 place Raoul Larche B.P. 97,  33240 Saint-André-de-Cubzac, , tél. : 05-57-45-10-10, , courriel : marches.publics@saintandredecubzac.fr,  adresse internet : http://www.saintandredecubzac.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Saint-André-de-Cubzac.
 Correspondant : Mme Monseigne Célia,  8 place Raoul Larche B.P. 97,  33240 Saint-André-de-Cubzac, , tél. : 05-57-45-10-10, , courriel : marches.publics@saintandredecubzac.fr,  adresse internet : http://www.saintandredecubzac.fr/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Saint-André-de-Cubzac.
 Correspondant : Mme Monseigne Célia,  8 place Raoul Larche B.P. 97,  33240 Saint-André-de-Cubzac, , tél. : 05-57-45-10-10, , courriel : marches.publics@saintandredecubzac.fr,  adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=27946&orgAcronyme=MAIRIE_33_102.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - voirie réseaux divers.
Les travaux faisant l'objet du lot vrd concernent l'ensemble des ouvrages suivants: terrassements-voirie-réseaux assainissement- réseaux divers/ éclairage nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore à Saint-André-De-Cubzac.
Ce lot no1 a une option qui est la fourniture et la pose de cage de gabion.
Une visite sur site est recommandée : le détail des travaux est indiqué au cctp du lot no1.
Informations complémentaires : le lot no1 comporte une option, à laquelle les candidats devront obligatoirement répondre.
Il s'agit de la pose et la fourniture de cages de gabion.
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45112500.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 2. - gros œuvre.
Le lot no2 concerne l'ensemble des travaux de gros œuvre nécéssaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no2 est indiqué au cctp du lot 2.
Informations complémentaires : le lot no2 comporte une clause sociale d'insertion par l'activité économique.
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45223220.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 3. - etanchéité.
Installations et travaux d'étanchéité, dans le cadre de l'opération de l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no3 est indiqué au cctp du lot no3.
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 4. - charpente bois/ couverture.
Ce lot concerne les travaux de charpente en bois et couverture nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no4 est indiqué au cctp du lot no4.
C.P.V. - Objet principal : 44142000
Objets supplémentaires : 45422100
45261210.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 5. - menuiseries extérieures et bardage aluminium.
Travaux de menuiseries extérieures et de bardage aluminium nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no5 est indiqué au cctp du lot no5.
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45262650
14721000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 6. - menuiseries intérieures.
Travaux de menuiseries intérieures nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no6 est indiqué au cctp du lot no6.
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45421150.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 7. - plâtrerie.
Travaux de plâtrerie nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no7 est indiqué au cctp du lot no7.
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 8. - revêtement sols et murs.
Travaux de revêtement des sols et des murs nécessaires à l' extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no8 est indiqué au cctp du lot no8.
C.P.V. - Objet principal : 44112200
Objets supplémentaires : 45430000
45432210.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 9. - peinture.
Travaux de peinture nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no9 est indiqué au cctp du lot no9.
C.P.V. - Objet principal : 44810000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 10. - electricité.
Travaux d'électricité nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no10 est indiqué au cctp du lot no10.
Informations complémentaires : le lot no10 comporte une clause sociale d'insertion par l'activité économique.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)

Lot(s) 11. - cvc Plomberie.
Travaux de plomberie nécessaires à l'extension de l'école Suzanne Lacore : le détail des travaux du lot no11 est indiqué au cctp du lot no11.
Informations complémentaires : le lot no11 comporte une clause sociale d'insertion par l'activité économique.
C.P.V. - Objet principal : 39715300
Objets supplémentaires : 45330000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Matériaux de construction, Plomberie (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous