Centrale des marchés
ZA de Plan de Campagne Création d'un passage inférieur sous l'autoroute A51 Identification de l'organisme qui passe le marché : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", Représentée par son dir...
SPLA 'Pays d'Aix Territoires'
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

ZA de Plan de Campagne Création d'un passage inférieur sous l'autoroute A51

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5379900

Date de clôture estimée : 15/06/20
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (19/05/20)
Identification de l'organisme qui passe le marché : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires",
Représentée par son directeur, Monsieur Thierry COLOMBERO
2 Rue Lapierre, BP 80251 13608 Aix en Provence CEDEX 1
0442160404
0442203532
service-marches@paysdaix-territoires.fr


Objet du marché : La présente consultation concerne la mise à double sens du Chemin des Rigons au sud de la zone d'activités de Plan de Campagne par la création d'un passage inférieur sous l'autoroute A51 aux Pennes Mirabeau dans les Bouches du Rhône.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Lieu(x) d'exécution :
Commune des Pennes Mirabeau - Zone d'activités de Plan de Campagne.
Durée du marché : Les délais maximum d'exécution des travaux sont de :
-8 mois calendaires y compris 1 mois calendaire de période de préparation pour la tranche ferme.
-2 mois calendaires pour la tranche optionnelle.
Le délai maximum d'exécution des travaux toutes tranches confondues est de 8 mois y compris 1 mois calendaire de période de préparation.
Le délai d'exécution de la tranche ferme démarre à compter de la date de notification au titulaire de l'ordre de service prescrivant le démarrage d'exécution de la période de préparation du marché.
Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 6 mois à compter de la date de notification au titulaire de l'ordre de service prescrivant le démarrage d'exécution de la période de préparation du marché.
Le délai d'exécution de la tranche optionnelle démarrera à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant au titulaire le démarrage de la tranche optionnelle.
La durée du marché se confond avec les délais d'exécution du marché stipulés au présent article.
Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
Nombre et consistance des lots : Les travaux font l'objet d'un lot unique et ne peuvent être décomposés en lots séparés. Conformément à l'article R2113-2 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019, les travaux ne peuvent être allotis et doivent être engagés sous la forme d'un lot unique car les travaux concernent uniquement des travaux de voirie et réseaux divers.
Le marché comporte deux tranches, à savoir une tranche ferme et une tranche optionnelle décomposées comme suit :
Tranche ferme : Mise à double sens du Chemin des Rigons au sud de la zone d'activités de Plan de Campagne par la création d'un passage inférieur sous l'autoroute A51 hors feux tricolores.
Tranche optionnelle : Feux tricolores.
Les candidats devront justifier de leurs compétences et/ou de qualifications dans les domaines suivants :
-Travaux de voirie et réseaux divers.
-Terrassement.
Dans l'hypothèse où le candidat ne posséderait pas, lui-même, les compétences nécessaires, il sera accepté l'intervention de sous-traitants pouvant justifier de ces compétences.
Ceux-ci devront être identifiés dès la présentation des offres.
Procédure de passation : Le présent marché est passé selon la procédure du marché à procédure adaptée ouverte en application de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SPLA « Pays d'Aix Territoires ».

Modalités d'attribution : Les variantes facultative ou obligatoire ne sont pas autorisées.
Le marché ne prévoit pas de prestations supplémentaires éventuelles ou alternatives.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Le délai de validité des offres est de 240 jours.
Critères de sélection : Critères :
Critère 1 : Prix des travaux 70 points
Critère 2 : Valeur technique30 points
-Cohérence et précision du planning de l'opération. Cet élément est noté sur 10 points.
-Pertinence de la méthodologie générale d'exécution mise en oeuvre pour respecter les délais (adéquation des moyens humains, techniques et matériels aux travaux à réaliser). Cet élément est noté sur 10 points.
-Compréhension des enjeux du chantier et mesures mises en oeuvre pour assurer la sécurité de tous les usagers (notamment les plans de phasage du chantier) : piétons, deux-roues, véhicules légers, poids lourds, etc. Il s'agit de minimiser les nuisances sur les activités des usagers notamment pendant les phases critiques (maintien permanent des accès, livraison, véhicules de secours, piétons...). Cet élément est noté sur 10 points.
L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète pourra être immédiatement écartée.
Conformément au Règlement des achats de la SPLA, une négociation pourra être engagée avec les 3 meilleurs candidats. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Date limite : 15 JUIN 2020 - 12H00

Renseignements divers : Toutes questions administratives et techniques doivent être posées sur le site : www.achatpublic.com
Adresse Internet du profil acheteur :
www.achatpublic.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 18 MAI 2020
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous