Centrale des marchés
Désamiantage et déconstruction de l'ancienne école Jean Giono et des bâtiments CETMEF Identification de l'organisme qui passe le marché : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", Représentée par son dir...
SPLA 'Pays d'Aix Territoires'
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Désamiantage et déconstruction de l'ancienne école Jean Giono et des bâtiments CETMEF

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5033245

Date de clôture estimée : 06/12/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (23/11/19)
Identification de l'organisme qui passe le marché : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires",
Représentée par son directeur, Monsieur Jean-Louis VINCENT
2 Rue Lapierre, BP 80251 13608 Aix en Provence CEDEX 1
0442160404
0442203532
service-marches@paysdaix-territoires.fr


Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux de désamiantage et de déconstruction de l'ancienne école jean Giono et les bâtiments CETMEF sur les parcelles CL n°22 et 24, situées 8 et 12 boulevard du Président Kennedy, dans le quartier d'Encagnane à Aix en Provence.

Durée du marché : Les délais d'exécution des travaux sont de :
- 3 (trois) mois calendaires y compris 1 (un) mois calendaire de période de préparation pour la tranche ferme.
- 1 (un) mois calendaire pour la tranche optionnelle n°1.
- 1 (un) mois calendaire pour la tranche optionnelle n°2.
Le délai d'exécution de la tranche ferme démarre à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire.
Le délai d'affermissement pour chacune des tranches optionnelles est de 9 mois à compter de la date de notification du marché au titulaire.
Chaque tranche optionnelle pourra être affermie individuellement par le biais d'un ordre de service.
Le délai d'exécution de chaque tranche optionnelle démarrera à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant au titulaire le démarrage de la tranche optionnelle concernée.
Nombre et consistance des lots : Les travaux sont décomposés en deux (2) lots. Les deux (2) lots du marché sont les suivants :
- Lot n°1 : Désamiantage et déconstruction de l'école Giono ;
- Lot n°2 : Désamiantage et déconstruction du CETMEF.
Chaque lot du marché comporte trois tranches, à savoir une tranche ferme et deux tranches optionnelles décomposées comme suit :
Tranche ferme : Désamiantage et déconstruction
Tranche optionnelle (n°01) : Evacuation en décharge des gravats inertes
Tranche optionnelle (n°02) : Pose de palissades.
Procédure de passation : Le présent marché est passé selon la procédure du marché à procédure adaptée ouverte en application de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SPLA « Pays d'Aix Territoires ».

Modalités d'attribution : Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Le délai de validité des offres est de 240 jours.
Critères de sélection : Critères :
Critère 1 : Prix des prestations 70 points
Critère 2 : Valeur technique 30 points
Deux sous-critères :
Pertinence de la méthodologie et de l'organisation du chantier pour assurer la sécurité et minimiser la gêne des riverains en fonction des contraintes du site et l'adéquation du planning (15 points)
Adéquation du planning fourni et des moyens humains et matériels affectés par le candidat au chantier. (15 points)
Conformément au Règlement des achats de la SPLA, une négociation pourra être engagée dans le cadre de chaque lot, avec les 3 meilleurs candidats. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique.
Date limite : Le 6 décembre 2019 à 12 heures.

Renseignements divers : Toutes questions administratives et techniques doivent être posées sur le site : www.achatpublic.com
Adresse Internet du profil acheteur : L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_XmYB17ctQT
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 22 novembre 2019
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous