Centrale des marchés
SIVOS des 3 Vallées 76116 Saint-Aignan-sur-Ry - Construction d’un dortoir à l’école de SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS (76750) SIVOS des 3 Vallées 76116 Saint-Aignan-sur-Ry Construction d’un dortoir à l’école de SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS (76750). Procédure adaptée SIVOS des 3 Vallées 76116 Saint-Aignan-sur-Ry C...
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

SIVOS des 3 Vallées 76116 Saint-Aignan-sur-Ry - Construction d’un dortoir à l’école de SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS (76750)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 484139

Etat : Première publication
Publié dans :
LA DEPECHE DU PAYS DE BRAY (13/02/13)
7078704401
SIVOS des 3 Vallées 76116 Saint-Aignan-sur-Ry
Construction d’un dortoir à l’école de SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS (76750).
Procédure adaptée
SIVOS des 3 Vallées
76116 Saint-Aignan-sur-Ry
Construction d’un dortoir à l’école de Saint-Germain-des-Essourts
Avis d’appel public à la concurrence
1. Accord sur les marchés publics :
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC.
2. Identification de l'organisme qui passe le marché : SIVOS DES TROIS VALLÉES – 1, place des Acacias – 76116 SAINT-AIGNAN-SUR-RY - Tél. : 02 35 91 71 36.
3. Objet du marché : Construction d’un dortoir à l’école de SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS (76750).
4. Nomenclature CPV : Objet principal : 45210000-2 (travaux de construction de bâtiments).
5. Procédure de passation : Procédure MAPA, selon l’article 27 du Code des Marchés Publics.
6. Modalités d'attribution : Marchés d'entreprises individuelles.
7. Nombre et consistance des lots :
Lot 01 – Gros œuvre
Lot 02 – Charpente ossature bois
Lot 03 – Couverture étanchéité
Lot 04 – Menuiserie extérieure
Lot 05 – Plâtrerie menuiserie intérieure bois
Lot 06 – Sol souple - Peinture
Lot 07 – Electricité
Lot 08 – Chauffage.
L’entreprise a la possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
8. Délai d'exécution : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots à attribuer lors du présent appel d’offres est de 20 semaines, compris 4 semaines de préparation, compris installation de chantier et congés payés, non compris
intempéries, à partir de la date d’effet de l’ordre de service adressé à toutes les entreprises.
9. Conditions relatives aux offres : Les offres seront présentées en langue française et en euros.
10. Modalités de financement et de paiement :
Financement : les crédits nécessaires au financement de l’opération sont inscrits au budget pour les fonds propres.
Paiement : le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.
11. Modalité d'obtention du dossier : Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être :
téléchargé à l’adresse suivante : www.publicaturv5.fr
retiré au SIVOS DES 3 VALLÉES, suite à demande préalable à l’adresse : si-sg.sivosdestroisvallees@wanadoo.fr
12. Date limite de réception des offres : Mercredi 6 mars 2013, avant 12 h.
13. Modalités de présentation et de remise des offres : Les modalités de présentation et de remise des offres sont précisées dans le règlement de consultation.
14. Durée de validité des offres : 120 jours à dater de la date limite fixée pour la remise des offres.
15. Critères de sélection des offres : Le maître d’ouvrage retiendra les deux critères suivants, classés par ordre de priorité, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse :
n° 1 la valeur technique de l’offre appréciée sur la base du mémoire technique pour 40 %,
n° 2 le montant de l’offre pour 60 %.
Les modalités de notation des 2 critères sont précisées dans le règlement de consultation.
16. Les renseignements peuvent être obtenus auprès de :
LETHELIER NORCIA BELLET ARCHITECTURE SARL (Olivier BELLET) - 55 ter, rue Jouvenet à ROUEN Tél. : 02 32 76 27 12 - Fax : 02 32 76 27 11
17. Date d'envoi à la publication : Jeudi 7 février 2013.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous