Centrale des marchés
travaux d'installation, de réparation, d'entretien et de contrôle de points d'eau d'incendie (p.e.i) Travaux d'installation, de réparation, d'entretien et de contrôle de points d'eau d'incendie (P.E.I) cp : 06150 designation : SICASIL adresse : 28 Boulevard du Midi - Louise Moreau correspo...
SICASIL 06150Cannes la bocca courrier@sicasil.com 04 93 90 54 64
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'installation, de réparation, d'entretien et de contrôle de points d'eau d'incendie (p.e.i)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4202675

Date de clôture estimée : 21/01/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (20/12/18)
18-177773
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 6, 13, 75, 83
Annonce No 18-177773
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SICASIL.
 Correspondant : M. le président du SICASIL, 28 Boulevard du Midi - louise Moreau 06150 Cannes-la-Bocca, tél. : 04-93-90-54-54, télécopieur : 04-93-90-54-64, courriel : courrier@sicasil.com adresse internet : http://www.sicasil.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : L'acheteur est un groupement de commande composé du SICASIL et de la commune de Mandelieu. LE SICASIL est désigné coordonnateur du groupement de commande (Services généraux des administrations publiques).

Objet du marché : travaux d'installation, de réparation, d'entretien et de contrôle de points d'eau d'incendie (P.E.I).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 42131160
Objets supplémentaires : 45231110
45200000
45332000.
Lieu d'exécution : territoire des communes membres du SICASIL et la Commune de Mandelieu, 06000.
Code NUTS : FRL03.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : le marché public revêt la forme d'un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et s'exécutant par émission de bons de commande.
L'Accord-Cadre est passé avec un maximum annuel de 450 000 eurosHt pour le SICASIL et un maximum annuel de 80 000 eurosHt pour la commune de Mandelieu.

Caractéristiques principales : 

les travaux d'installation, de réparation, de contrôle et d'entretien des points d'eau d'incendie répartis sur le territoire des communes membres du SICASIL et celui de la commune de Mandelieu concernent:
1-Installation et réception de nouveaux points d'eau d'incendie (P.E.I);
2-Travaux de réparation ponctuelles des points d'eau d'incendie;
3-Contrôle et gestion des points d'eau d'incendie
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : le marché public est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. Il est éventuellement reconductible 3 fois pour une durée de 12 mois pour chaque période de reconduction sans que sa durée maximale ne dépasse 48 mois. La reconduction est tacite sauf décision expresse de non reconduction 2 mois avant la fin de la durée de validité du marché.
Le Titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.
En cas de reconduction, les montants minimum et maximum seront identiques à la période initiale (voir les documents de la consultation).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les crédits nécessaires au financement de l'opération seront inscrits pour chaque période dans les comptes :
Pour le SICASIL en budget annexe
Pour la commune de Mandelieu en budget principal.
Le financement pour les deux entités est réalisé sur fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : se référer aux documents de la consultation.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 janvier 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TRAVAUX POINTS D'EAU INCENDIE.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises (Dce) est à télécharger sur le profil d'acheteur du SICASIL: www.marches-securises.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres et les candidatures sont à déposer par voie électronique sur le profil d'acheteur du SICASIL: www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SICASIL (Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup).
 Correspondant : direction de la Commande Publique,  aéroport Cannes-Mandelieu, 277 avenue Francis Tonner CS 80044,  06156 Cannes-la-Bocca, , tél. : 04-89-82-27-00, , télécopieur : 04-89-82-27-20, , courriel : marches.publics@cannespaysdelerins.fr,  adresse internet : http://www.cannespaysdelerins.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 33 Boulevard Franck Pilatte B.P4179 06359 Nice Cedex, tél. : 04-92-04-13-13, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : 04-93-55-78-31 adresse internet : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nice 33 Boulevard Franck Pilatte B.P4179 06359 Nice Cedex, tél. : 04-92-04-13-13, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : 04-93-55-78-31 adresse internet : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous