Centrale des marchés
Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de bureaux en R + 1 d'une superficie d'environ 900 m2 au sol à Hérouville-Saint-Clair (14) SHEMA Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de bureaux en R + 1 d'une superficie d'environ 900 m2 au sol à Hérouville-Saint-Clair (14) Avis d'appel public à la concurrenc...
SHEMA 14201 pbernard@saemshema.com 0231469141
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de bureaux en R + 1 d'une superficie d'environ 900 m2 au sol à Hérouville-Saint-Clair (14)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 378735

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (18/04/07)
6755953
SHEMA
Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de bureaux en R + 1 d'une superficie d'environ 900 m2 au sol à Hérouville-Saint-Clair (14)
Avis d'appel public à la concurrence
1. Procédure de consultation utilisée : appel d'offres restreint dans le cadre de marchés privés.
2. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur et adresse auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être obtenues : SHEMA, 13, avenue de Cambridge-Citis, BP 7, 14201 Hérouville-Saint-Clair, tél. 02 31 46 91 40, fax 02.31.46.91.41, pbernard@saemshema.com.
3. Objet du marché :
3.1. Intitulé du marché : marché de travaux pour la construction d'un immeuble de bureaux en R + 1 d'une superficie d'environ 900 m2 au sol à Hérouville-Saint-Clair (14).
3.2. Description du marché : réalisation des travaux par corps d'état séparés, les entreprises pouvant soumissionner pour un ou plusieurs lots.
3.3. Description de la procédure : les entreprises devront se porter candidates avant le 7 mai 2007. Les entreprises retenues seront invitées à remettre leur offre avant le 12 juin 2007 après avoir reçu le dossier de consultation.
3.4. Lieu d'exécution : ZI Citis, commune d'Hérouville-Saint-Clair, département du Calvados.
3.5. Désignation des lots :
Lot 01 : VRD, espaces verts.
Lot 02 : gros-oeuvre.
Lot 03 : étanchéité.
Lot 04 : bardage.
Lot 05 : menuiserie aluminium, serrurerie.
Lot 06 : ascenseur.
Lot 07 : menuiseries bois.
Lot 08 : isolation, cloisons sèches.
Lot 09 : cloisons modulaires.
Lot 10 : faux plafonds.
Lot 11 : peinture, revêtements muraux.
Lot 12 : revêtements de sol souples.
Lot 13 : carrelage, faEence.
Lot 14 : plomberie, chauffage, VMC.
Lot 15 : électricité.
3.6. Date prévisionnelle de commencement des travaux : le 11 septembre 2007.
3.7. Délai d'exécution des travaux : 7 mois.
Renseignements d'ordres juridique, économique, financier et technique : 4 conditions de participation :
Le candidat fournira une lettre de candidature et fournira les renseignements relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à l'engager, présentant le cas échéant les membres du groupement et l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
_ Lettre de candidature DC4.
_ Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n o 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail.
_ Attestation d'assurances.
_ Déclaration du candidat DC5.
_ État annuel des certificats reçus (DC7).
_ La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire.
_ Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années.
_ Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée.
_ Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose.
_ Certificats de qualifications professionnelles.
_ Déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices.
_ Production des justifications des capacités professionnelles, techniques financières.
Documents écrits :
_ Identification du candidat et composition de l'équipe sur une feuille A4.
_ Lettre de motivation du candidat.
_ Principales références du candidat sur une feuille A4.
_ Principales références de chaque co-traitant sur une feuille A4.
Les candidatures devront être remises sous pli cacheté, à l'adresse mentionnée à l'article 2-2 avec la mention «construction d'un immeuble de bureaux à Hérouville-Saint-Clair».
5. Procédure :
5.1. Nombre minimum envisagé de participants : 3 nombre maximum envisagé de candidats : 6.
5.2. Critères d'évaluation des projets (par ordre de priorité décroissante) :
1. Valeur technique.
2. Prix.
3. Délai de réalisation ou d'exécution.
5.3. Date limite de réception des candidatures : le mercredi 9 mai 2007 à 16 h dernier délai à la SHEMA, 13, avenue de Cambridge, 14201 Hérouville-Saint-Clair.
5.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés :
Date prévue : le 11 mai 2007.
Date d'envoi du présent avis : le 16 avril 2007.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous