Centrale des marchés
Entretien et maintenance des toitures et terrasses Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SERL Immo Correspondant : Mme Sandra Bert, Chargée de projet, Immeuble PDG 4 boulevard Eugène Deruelle CS 13312, 69427 Lyon ce...
SERL
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Entretien et maintenance des toitures et terrasses

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4580853

Date de clôture estimée : 17/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (18/05/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SERL Immo
Correspondant : Mme Sandra Bert, Chargée de projet, Immeuble PDG 4 boulevard Eugène Deruelle CS 13312, 69427 Lyon cedex03, tél. : 04 72 61 50 00, télécopieur : 04 72 61 50 09, courriel : s.bert@serl.fr, adresse internet du profil acheteur : https://serl.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
gestion parc immo


Objet du marché : Marché d'entretien et maintenance des toitures et terrasses sur le patrimoine [email protected] dans Lyon (69) et son agglomération.


Catégorie de services : 1
Code NUTS : FRK26
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Marché à prix global et forfaitaire.
Marché d'un an reconductible 3 fois dans les conditions définies au RC (soit une durée maximale de 4 ans).
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les sites concernés par la maintenance sont les suivants:
- Village d'entreprises PERRACHE - 30 rue Seguin, Lyon 2ème
- Village d'entreprises 9 MICHELET - 9 bd Edmond Michelet, Lyon 8ème
- Village d'entreprises 13 MICHELET - 13 bd Edmond Michelet, Lyon 8ème
- Village d'entreprises BALMONT - 370 bd de Balmont, Lyon 9ème
- Village d'entreprises CHAMP DU ROY - 135-215 rue Hélène Boucher, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Pôle de services WOODCLUB - 97 allée Alexandre Borodine, 69800 SAINT-PRIEST
- Parc d'activités de PRESSENSE- 254 rue Francis de Pressensé, 69100 VILLEURBANNE
- Restaurant d'entreprises « La Parenthèse » - 2155 av Henri Schneider, 69330 JONAGE
- Pôle de services PUY D'OR - 462 chemin de Champivost, 69760 LIMONEST
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 juillet 2019
Cautionnement et garanties exigés : Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement assuré par SERL IMMO. Paiement par virement bancaire à 45 jours.
Prix révisables. Intérêts moratoires/acomptes prévus au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Solidaire le cas échéant.
Impossibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières
Situation juridique - références requises : Situation juridique :
1/ Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité.
2 / Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur.
Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration du candidat, ou de chacun des membres de l'équipe en cas de groupement, précisant le chiffre d'affaires du candidat et propre à l'activité objet de la consultation sur les 3 dernières années;
- L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste de référence de 5 références de prestations similaires à ceux de la présente consultation, en cours d'exécution ou exécutés, au cours des 3 dernières années, en précisant la nature de la prestation et la quantité, le montant de la prestation, les dates de réalisation et le client (privé ou public)
- Liste des moyens humains et matériels du candidat
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public (par un engagement écrit et signé par le ou les opérateurs, le cas échéant sous traitants.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (50 %)
Prix (50 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 17 juin 2019 à 14 h 00

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 00005-toitures serlimmo
Renseignements complémentaires : Pour l'analyse de la valeur technique, il est prévu l'application de sous-critères (définis au règlement de consultation).
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec le ou les meilleurs candidats.
Conditions de retrait du dossier de consultation: Le dossier est à télécharger gratuitement via le profil acheteur à l'adresse suivante : http://serl.achatpublic.com.
Conditions de remise des offres: Remise uniquement par voie dématérialisée via le profil acheteur http://serl.achatpublic.com.
Renseignements complémentaires : via la rubrique questions/réponses du profil acheteur http://serl.achatpublic.com.
Visite obligatoire des sites: RDV le 07/06/2019 à 9h - Champ du Roy au 135 rue Hélène Boucher- 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Contact : Sandra BERT : s.bert@serl.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mai 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://serl.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : TGI Lyon, 67 Rue Servient, 69003 Lyon cedex 03, tél. : 04 72 60 70 12, télécopieur : 04 72 60 72 38
Organe chargé des procédures de médiation : , tél. : 04 72 84 78 56
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous