Centrale des marchés
Travaux d'étanchéité en toiture terrasse et création de boxes de stationnements en sous-sol Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEMISAP Correspondant : M. Nicolas ISNARD, Président Directeur Général, 321 rue de l'AC Champion, CS 20 163, 13654 Sa...
SEMISAP
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'étanchéité en toiture terrasse et création de boxes de stationnements en sous-sol

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4286622

Date de clôture estimée : 14/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (29/01/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEMISAP
Correspondant : M. Nicolas ISNARD, Président Directeur Général, 321 rue de l'AC Champion, CS 20 163, 13654 Salon de provence cedex, tél. : 04 90 53 16 81, télécopieur : 04 90 53 30 14, courriel : marches@semisap.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Le présent marché a pour objet des travaux d'étanchéité en toiture terrasse et création de boxes de stationnements en sous-sol


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Objets complémentaires : 45261420
Objets complémentaires : 45262522
Objets complémentaires : 31214500
Objets complémentaires : 45421000
Lieu d'exécution et de livraison : Allée du Roussillon, 13300 Salon de provence
Code NUTS : FRL04
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Le présent marché a pour objet des travaux d'étanchéité en toiture terrasse et création de boxes de stationnements en sous-sol
Les travaux prévus, selon les normes en vigueur, sont les suivants :
- Traitement des fissures et suppression de toute infiltration
- Réfection de l'étanchéité et de l'isolation de la toiture-terrasse
- Aménagement décoratif de la toiture et clôture de celle-ci afin d'empêcher toute intrusion humaine et matérielle.
- Individualisation des places de parking du sous-sol, avec séparatif entre place si la largeur est suffisante et bloc parking Europe rabattable à serrure.
- Adaptation de la porte d'accès au parking à la réglementation en vigueur (sécurité incendie, ...) ou en cas d'impossibilité, changement de celle-ci.
- Pose d'un dispositif mécanique d'extraction des fumées avec mise aux normes sécurité incendie en vigueur (signalétique, éclairage de sécurité, ...).
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 avril 2019
Cautionnement et garanties exigés : Il est prévu une retenue de garantie de 5% qui sera appliquée sur chaque demande de paiement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds propres et éventuelles subventions
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : La prestation est divisée en lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché séparé confié à une entreprise ou à un groupement d'entreprises. Il est interdit de présenter pour le présent marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration chiffre d'affaires global, Déclaration d'effectifs
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Certificats de qualifications professionnelles, Attestation d'assurance, Description des moyens techniques, Références de travaux similaires
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (60 %)
Prix des prestations (40 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 14 février 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1824
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_-G-6RFyziU
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_-G-6RFyziU
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_-G-6RFyziU
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les conditions d'envoi et de remise des candidatures et des offres qui suivent s'imposent aux candidats. Toute remise sous une autre forme que celle imposée au règlement de la consultation entraînera l'irrégularité de l'offre.
En application de l'article 40.I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics., les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Marseille, 6 rue Joseph Autran, 13006 Marseille, tél. : 04 91 15 50 50, télécopieur : 04 91 54 42 90
Détails d'introduction des recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Etanchéité
Les installations et prestations nécessaires au démarrage du chantier,
- la fourniture des études d'exécution y compris carnet de détails,
- la fourniture et la mise en place d'un pare vapeur sous isolant,
- la fourniture et la pose d'un isolant thermique en panneaux rigide,
- la fourniture et la pose d'un complexe d'étanchéité auto-protégé,
- la fourniture et la pose des relevés d'étanchéité nécessaires sur les acrotères existants ou à
créer par le lot gros-oeuvre,
- la réalisation de l'étanchéité des trous d'eau pluvial créés par le lot gros-oeuvre,
- la réalisation de tous les tests de mises en service nécessaires,
- la fourniture et la mise en place de graviers de protection de l'étanchéité en toiture.
C.P.V. - : Objet principal : 45261420
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Gros oeuvre
Les installations et prestations nécessaires à la protection du chantier vis-à-vis du public,
- les études d'exécution béton armé réalisées par un bureau d'étude,
- les démolitions nécessaires à l'avancement du chantier y compris leur évacuation,
- l'installation du panneau de chantier défini par le maître d'oeuvre,
- la réalisation des relevés béton armé nécessaires au lot étanchéité,
- la réalisation d'un escalier et d'une plateforme pour le nouvel accès au parking Ouest,
- la réalisation de maçonneries pour la mise en place, en sous sol, des portes de box voitures,
- la réalisation d'une tranchée et de l'ouvrage béton nécessaire pour la borne rétractable,
- le lissage en béton sur la nouvelle zone piétonne Est,
- la création en sous-oeuvre d'une ventilation basse en sous-sol,
- la réalisation d'enduits sur plusieurs ouvrages béton armé,
- la fourniture et la mise en place d'une clôture périphérique en toiture,
- la mise en place d'un toilette chimique de chantier nécessaires aux ouvriers et équipé selon
les réglementations en vigueur. Ce dernier sera présent jusqu'à la réception des travaux
(durée à prendre en compte dans les devis de 4 mois).
C.P.V. - : Objet principal : 45262522
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Electricité
La mise en sécurité des ouvrages électriques et l'installation d'un coffret de chantier,
- la réalisation d'un plan d'exécution électrique pour les nouveaux ouvrages,
- la fourniture et la mise en place d'un nouveau compteur dédié aux installations du sous-sol,
- la fourniture et la mise du nouvel éclairage des cages d'escaliers existantes,
- la fourniture et la mise en place de l'éclairage des nouvelles sorties des parkings,
- la fourniture et la pose des BAES,
- l'alimentation des menuiseries extérieures nécessitant de l'électricité,
- la gestion des contrôles d'accès des menuiseries extérieures,
- l'automatisation du volet roulant déplacé pour la porte d'entrée des ateliers,
- la fourniture et la pose d'une borne rétractable,
- la fourniture et la mise en place de deux caméras avec le stockage de donnée approprié,
- la dépose de tous les sous-compteurs des box en sous-sol.
C.P.V. - : Objet principal : 31214500
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Menuiserie
La fourniture et la mise en place des deux nouvelles portes d'accès au bâtiment ME01 et
ME02 de part et d'autre de la toiture existante,
- le déplacement d'un volet roulant existant,
- la fourniture et la mise en place des nouvelles portes SAS du parking,
- le contrôle du fonctionnement et les éventuels travaux d'entretien du grand volet roulant de
l'accès du parking,
- la fourniture et la mise en place des nouvelles portes de garage des box au sous-sol,
- la fourniture et la mise en place des portes métalliques pour les box motos.
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 5 Métallerie
Les travaux préparatoires,
- la fabrication et la pose d'une barrière métallique thermolaquée séparative en toiture Est,
- la fourniture et la pose d'angles anti intrusion en continuité des réhausses des gardes corps
existants,
- la fabrication et la pose de la main courante du nouvel accès Ouest à la toiture,
- la reprise de l'imposte au dessus de la menuiserie ME01,
- le remplacement des grilles de la souche de désenfumage en toiture,
- la fourniture et la pose de la grande grille de ventilation basse du sous-sol,
- la réalisation de trois poteaux et d'un coffret de protection métallique pour le volet roulant
existant déplacé ME03.
- la fourniture et la pose de deux arceaux métalliques à proximité de la borne rétractable,
- le nettoyage et le remplacement du caniveau métallique au dessous du grand volet roulant
permettant d'accéder au parking du sous-sol,
- la fourniture et la pose de grillage séparatif pour les box motos du sous-sol.
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous