Centrale des marchés
TRAVAUX POUR LA REFECTION COUVERTURES ET INSTALLATIONS DE PYLONES DE 5 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS (CIS) : PARCE SUR SARTHE, CHANTENAY VILLEDIEU, YVRE L'EVEQUE, PARIGNE LE POLIN, LOUE. -SDIS de La Sarthe Travaux pour la réfection couvertures et installations de pylônes de 5 centres d'incendie et de secours (CIS) : Parcé-sur-Sarthe, Chantenay, Villedieu, ...
SDIS de la Sarthe Sce Départ. d'Incendie et de Secours
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

TRAVAUX POUR LA REFECTION COUVERTURES ET INSTALLATIONS DE PYLONES DE 5 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS (CIS) : PARCE SUR SARTHE, CHANTENAY VILLEDIEU, YVRE L'EVEQUE, PARIGNE LE POLIN, LOUE.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3639621

Date de clôture estimée : 28/05/18
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (27/04/18)
-SDIS de La Sarthe
Travaux pour la réfection couvertures et installations de pylônes de 5 centres
d'incendie et de secours (CIS) :
Parcé-sur-Sarthe, Chantenay, Villedieu,
Yvré-l'Évêque, Parigné-le-Polin, Loué
AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
SDIS de La Sarthe, M. Dominique Le Mèner, président du conseil d'administration du SDIS 72, 15, boulevard Saint-Michel, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 50. Mèl : samp@sdis72.fr -Web : http://www.sarthe-marchespublics.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. L'avis implique un marché public.
Objet : travaux pour la réfection couvertures et installations de pylônes de 5 centres d'incendie et de secours (CIS) : Parcé-sur-Sarthe, Chantenay-Villedieu, Yvrél'Évêque, Parigné-le-Pôlin, Loué.

Réference acheteur : REFECTION 5 CIS.
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée.

Code NUTS : FRG04.
Description : la présente consultation porte sur un marché de travaux de réfection de couvertures et installations de pylônes sur 5 centres de secours du département.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 8 mois de travaux, non compris période de préparation et non compris les congés payés.
Classification CPV :
Principale : 45260000, travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Forme du marché :
prestation divisée en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées.
Lot 1 : désamiantage, couverture bac acier, bardage acier, CIS Parcé-sur-Sarthe, CIS Chantenay-Villedieu, CIS Yvré-l'Évêque, CPV : 45261213.
Lot 2 : désamiantage, couverture bac ardoise, bardage ardoise, CIS Parigné-le-Pôlin, CIS Loué , CPV : 45261212.
Lot 3 : pylônes, CIS Yvré-l'Évêque, CIS Parigné-le-Pôlin, CPV : 44212261.
Conditions relatives au contrat :
Cautionnement : il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5 % du montant initial du marché.
Financement : financement : fonds propres du SDIS 72.
Le paiement par le SDIS 72 interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception de facture, par virement administratif, sans quoi le titulaire pourra prétendre à des intérêts moratoires.
Le marché pourra faire l'objet de cession ou de nantissement de créances.
Forme juridique : les opérateurs économiques ont la faculté de soumissionner seul ou sous forme de groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, il sera exigé que le mandataire du groupement soit solidaire de chacun dé ses membres pour ses obligations contractuelles vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
Conditions particulières d'exécution : non.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :-KJ % : moyens humains et matériels, politique de gestion des déchets de chantier, provenance des matériaux de construction et qualité des prestations (selon note méthodologique),
- 50 % : prix. ! -.
Renseignements administratifs : Service Départemental d'incendie et de Secours de La Sarthe, Stéphanie Bailly, 15, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 83. Fax 02.43.74.37.78. Mèl : samp@sdis72.fr Renseignements techniques : Service Départemental d'incendie et de Secours de La Sarthe, Laurent Moreau, 15, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 25. Fax 02.43.74.37.93. Mèl : laurent.moreau@sdis72.fr Remise des offres : 28 mai 2018 à 12 h 00 au plus tard.
À l'adresse : Service Départemental d'incendie et de Secours de La Sarthe, 15, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 81.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres. Renseignements complémentaires :
Numéro Siret : 287 200 265 00018.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site :
www.sarthe-marchespublics.fr
Les offres pourront être remises : soit par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit déposées au SDIS72 contre récépissé, soit par voie dématérialisée sur le site www.sarthe-marchespublics.fr
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex, tél. 02 40 99 46 00. Fax 02.40.99.46.58. Mèl : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Web : www.nantes.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex. Tél. 02 40 99 46 00. Fax 02.40.99.46.58. Mèl : greffe.ta-nantes@juradm.fr -web : www.nantes.tribunal-administratif.fr
Envoi à la publication le : 19 avril 2018.
L'avis autorise la candidature MPS.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur : http://www.marches-publics.info
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous