Centrale des marchés
RENOVATION DE LA SALLE DE SPORT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE Organisme : SDIS 19 Intitulé : RENOVATION DE LA SALLE DE SPORT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE Procédure : Proc.Adapt.
SDIS 19
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

RENOVATION DE LA SALLE DE SPORT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 675086

Date de clôture estimée : 26/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (25/04/13)

Organisme : SDIS 19

Intitulé : RENOVATION DE LA SALLE DE SPORT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 26/04/2013 à 16 h 00

Description : Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur. - SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORRÈZE (SDIS 19). Correspondant : M. le Président du conseil d'administration du SDIS, avenue Evariste-Galois, BP 107, 19003 Tulle Cedex, tél. 05.55.29.64.00, fax 05.55.29.64.01. Courriel : sdis.marches@sdis19.fr Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur. - Service départemental d'incendie et de secours. Objet du marché. - Rénovation de la salle de sport de la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Corrèze (deuxième consultation). Type de marché de travaux. - Exécution. Lieu d'exécution et de livraison. - DDSIS, 19000 Tulle. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Des variantes seront-elles prises en compte. - Non. Marché à procédure adaptée (articles 28 et 40 du code des marchés publics). Il n'est pas prévu de découpage en tranches. En application de l'article 10 du code des marchés publics les travaux sont répartis en trois lots traités par marchés séparés. Le marché est conclu sur la base d'un prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes actualisables, l'index d'actualisation est le BT01. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution du marché est de soixante (60) jours (congés compris) + trente (30) jours de préparation (la période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution). La visite du site est obligatoire, elle conditionne la recevabilité de l'offre. Un certificat de visite sera remis à l'entreprise après la visite. Ce certificat est à joindre à l'offre. L'absence de certificat de visite entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Service à contacter pour tout renseignement. - Groupement logistique/service des bâtiments : 05.55.20.69.80. Cette consultation fait suite à une première consultation divisée en deux lots traités par marchés séparés, et à la déclaration sans suite du lot n° 1 « charpente bardage isolation par l'extérieur ». Ce lot est remis en concurrence au travers d'un nouvel allotissement défini comme ci-après. Descriptions concernant les achats complémentaires : - Lot n° 4 : option 01, trespa en pignons. - Lots nos 3 et 4 : option 2, doublage salle de sport. - Lots nos 3 et 4 : option 3, pignons bardage double peau. Le pouvoir adjudicateur décidera lors de l'attribution du marché de ne pas retenir ou de retenir l'une ou l'autre de ces prestations supplémentaires. Les options visées ci-dessus doivent obligatoirement être chiffrées par les soumissionnaires, sur l'acte d'engagement. Prestations divisées en lots. - Oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Cautionnement et garanties exigés. - Néant. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - Paiement par mandat administratif. - Délai global de paiement de trente (30) jours. - L'avance sera versée dans les conditions fixées par le CCAP et le code des marchés publics. - Autofinancement. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières. - Non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature. - Français. Unité monétaire utilisée. - L'euro. Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : - Déclarations, certificats ou attestations demandés, dûment remplis et signés. - Garanties professionnelles et financières. Les critères sont cités par ordre de priorité décroissante. Capacité économique et financière, références requises. - Le candidat retenu devra fournir dans un délai de dix (10) jours calendaires l'imprimé NOTI2 ou les certificats sociaux et fiscaux correspondants : année 2013 (situation au 31 décembre 2012) + extrait K-bis datant de moins de trois (3) mois + attestation d'assurance RC de moins de six (6) mois + attestation d'assurance décennale. Référence professionnelle et capacité technique, références requises. - L'offre de la société devra répondre au CCTP. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés. - Contenu du pli : - La lettre de candidature (DC1). - Des références sur des marchés similaires datant de moins de trois ans et/ou le détail précis des moyens matériels et humains de l'opérateur économique. - La déclaration du candidat (DC2). - Outre les attestations sur l'honneur visées sur l'imprimé DC2, le candidat fournira les attestations sur l'honneur suivantes (modèle joint au dossier de consultation) : - Le candidat n'est pas en état de liquidation judiciaire. - Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, lorsque le candidat emploie des salariés. - Le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir. NB : la copie des jugements sera produite si la société est en redressement judiciaire. - Un acte d'engagement dûment complété, daté et signé (un par lot). - Le CCAP, le CCTP de chaque lot signés. - La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) (une par lot). - Le mémoire technique. - Le certificat de visite. Si l'entreprise envisage de présenter une candidature groupée solidaire, elle devra joindre aussi les pièces demandées et notamment la DC1 et la DC2 dûment remplies et signées par chacun des cotraitants. Critères d'attribution. - Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Type de procédure. - Procédure adaptée. Date limite de réception des offres. - Le 26 avril 2013, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres. - Trois (3) mois à compter de la date limite de réception des offres. Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice. - 2013-98 à 2013-100. Renseignements complémentaires : Critères de jugement des offres. - L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : - Tarification, coefficient 4, notée sur 10 : 40 points. - Valeur technique, coefficient 6, notée sur 10 : 60 points. Calcul tarification : - Note maximale attribuée pour le prix le plus bas : 10. - Note de l'offre analysée : (note maximale (10) x prix offre moins disante x 4)/prix de l'offre étudiée. Calcul valeur technique, valeur technique appréciée au regard des éléments suivants : - Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 1 point. - Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier : 2 points. - Dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestion des déchets de chantier : 2 points. - Fiches techniques produits : 5 points. Les éléments techniques notés sur 2 points seront notés comme suit de 0 à 2, 2 étant la meilleure note : - Note de 2 : très bon. - Note de 1,5 : bon. - Note de 1 : moyen. - Note de 0,5 : mauvais. L'élément technique noté sur 1 point sera noté comme suit de 0 à 1, 1 étant la meilleure note : - Note de 1 : très bon. - Note de 0,75 : bon. - Note de 0,5 : moyen. - Note de 0,25 : mauvais. L'élément technique noté sur 5 point sera noté comme suit de 0 à 5, 5 étant la meilleure note : - Note de 5 : très bon. - Note de 4 : bon. - Note de 2,5 : moyen. - Note de 1 : mauvais. En l'absence de renseignements, la note 0 sera attribuée. Chaque candidat se verra attribuer une note entre 0 et 10 pour le critère « valeur technique ». La note obtenue pour le critère « valeur technique » sera multipliée par le coefficient 6 attribué à la valeur technique. L'offre ayant obtenu la meilleure note cumulée (prix + valeur technique) sera déclarée économiquement la plus avantageuse. Date d'envoi du présent avis à la publication. - Le 28 mars 2013. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus. - Bureau d'études SAUNIER et Associés, 17, quai Continsouza, 19000 Tulle, tél. 05.55.20.17.25, fax 05.55.26.97.90, courriel : contacts-19@saunier-associes.com Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus. - Service des marchés, SDIS 19, avenue Evariste-Galois, BP 107, 19003 Tulle Cedex, tél. 05.55.29.64.00, fax 05.55.29.64.01, courriel : sdis.marches@sdis19.fr Adresse Internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_TNQPLohz7i Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus. - Service des marchés, SDIS 19, avenue Evariste-Galois, BP 107, 19003 Tulle Cedex, tél. 05.55.29.64.00, fax 05.55.29.64.01, courriel : sdis.marches@sdis19.fr Adresse Internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_qlkX3XG6v4 Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés. - Service des marchés, SDIS 19, avenue Evariste-Galois, BP 107, 19003 Tulle Cedex, tél. 05.55.29.64.00. Adresse Internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_TNQPLohz7i Informations complémentaires : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels. - Dossier de consultation des entreprises remis gratuitement par le SDIS. Pour les sociétés qui souhaitent que le dossier leur soit envoyé par voie postale, la demande d'envoi d'un dossier de consultation devra parvenir au SDIS avant le lundi 22 avril 2013, à 16 heures, sinon possibilité pour les sociétés de retirer le dossier directement auprès du service des marchés au SDIS ou de télécharger le dossier sur le site achatpublic.com jusqu'au vendredi 26 avril 2013, à 16 heures. Instance chargée des procédures de recours. - Tribunal administratif de Limoges, cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. 05.55.33.91.55, fax 05.55.33.91.60. Organe chargé des procédures de médiation. - Comité consultatif de règlement amiable des litiges. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours. - Tribunal administratif de Limoges, cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. 05.55.33.91.55, fax 05.55.33.91.60. Nature et désignation des lots : - Lot n° 1 : maçonnerie isolation par l'extérieur. - Lot n° 3 : charpente bardage acier isolation par l'intérieur. - Lot n° 4 : bardage bois isolation par l'intérieur.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00