Centrale des marchés
Réhabilitation de 28 logements de la résidence Danton au 44-46, rue de Barbès Montrouge Réhabilitation de 28 logements de la résidence Danton au 44-46, rue de Barbès Procédure adaptée Maître d'ouvrage : SA HLM Vilogia, 74, rue Jean-Jaurès, CS 10430, 59664 Villene...
SA HLM Vilogia 59664Villeneuvre d'Ascq
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Réhabilitation de 28 logements de la résidence Danton au 44-46, rue de Barbès

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5690831

Date de clôture estimée : 18/11/20
Etat : Première publication
Publié dans :
CENTRALE DES MARCHES (23/10/20)
7236284801
Montrouge
Réhabilitation de 28 logements de la résidence Danton au 44-46, rue de Barbès
Procédure adaptée


Maître d'ouvrage : SA HLM Vilogia, 74, rue Jean-Jaurès, CS 10430, 59664 Villeneuvre d'Ascq.
Maître d'oeuvre : Reflets Architecture, 132, boulevard de Verdun, 94120 Fontenay-sous-Bois.
OPC : sans objet.
Procédure de passation : procédure adaptée conformément aux dispositions du Code de la commande publique, notamment les articles R.2123-1 et suivants.
Objet du marché : réhabilitation de 28 logements de la résidence Danton au 44-46, rue de Barbès à Montrouge.
Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois y compris préparation de chantier.
Ordre de service prévisionnel : 15 décembre 2020.
Insertion professionnelle : sans objet.
Conditions relatives au marché : les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Allotissement : les travaux font l'objet d’un lot unique, en entreprise générale ou groupement. La décomposition en sous-lots techniques tels que définis au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est la suivante :
Lot 1 : étanchéité.
Lot 2 : ravalement et ITE.
Lot 3 : menuiserie.
Lot 4 : chauffage, ECS, ventilation et plomberie.
Lot 5 : électricité.
Lot 6 : TCE.
Les candidats doivent répondre à l’ensemble de ces 6 sous-lots techniques.
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou bis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles L.2141-1 et suivants, L.2141-7 et suivants de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales,
- la fiche candidature à compléter obligatoirement et à retourner au format Excel.
Marché de travaux.
AO n° 2317.
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %).
Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur.
À partir de 50 % de dépendance vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve le droit de rejeter la candidature.
Dossier de consultation : consultable et téléchargeable gratuitement à partir du site www.vilogia.fr espace fournisseur, rubrique Nos appels d’offres.
Date limite de réception des offres : mercredi 18 novembre 2020 à 12 h 00.
Condition d'envoi : transmission des réponses par voie électronique via notre site www.vilogia.fr
Date d'envoi à la publication : 21 octobre 2020.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous