Centrale des marchés
Travaux de démolition de plusieurs bâtiments à Rueil-Malmaison Marché de travaux de démolition de plusieurs bâtiments à Rueil-Malmaison.L'opération de démolition concerne un ensemble de bâtiments à usage de bureaux et d'ateliers, délimité par les rues de la Ch...
SPLA Rueil Aménagement 92500Rueil-Malmaison
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de démolition de plusieurs bâtiments à Rueil-Malmaison

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1490597

Date de clôture estimée : 22/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-67200
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 92 Annonce No 15-67200 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SPLA Rueil Aménagement. Correspondant : Mme le directeur général, 105 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison, tél. : 01-47-52-96-50. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement. Objet du marché : marché de travaux de démolition de plusieurs bâtiments à Rueil-Malmaison. L'Opération de démolition concerne un ensemble de bâtiments à usage de bureaux et d'ateliers, délimité par les rues de la Chapelle, du Plateau, de l'avenue Pompidou et de la rue des Bons Raisins. - bât B1 R+2, SHON de 1607 mètres carrés - bât B2 R+3, SHON de 5 183 mètres carrés - bât B3 rdc, shon de 1 023 mètres carrés - bât B13 R+4, SHON de 5 829 mètres carrés - bât B14 R+5, SHON de 1 704 mètres carrés - bât B15 R+5, SHON de 7 326 mètres carrés - bât B16 R+5, SHON de 8 480 mètres carrés shon Total: 31 152 mètres carrés parking extérieur d'environ 150 places. le programme des travaux de démolition comprend : -Le nettoyage général du site avec évacuation des déchets dans les filières agrées, -le débroussaillage du site ( hors arbres à conserver) avec évacuation hors site des déchets verts, -le retrait des matériaux contenant de l'amiante ou du plomb selon la réglementation en vigueur, -le curage des bâtiments, -la démolition des superstructures et infrastructures, avec purge des fondations, -la destructuration des fonds de caves et le remblaiement des niveaux en sous-sol avec des matériaux de démolitions concassés 0/80, -les traitements des éventuelles mitoyennetés (butonnages, rejointement) nécessaires au maintiens des ouvrages éventuellements conservés dans l'attente du projet d'aménagement, -l'évacuation hors site des déchets et des matériaux de démolition excédentaires, -la prise en compte des éventuelles pollutions de sols déjà identifiées ou non, -le terrasssement et le nivellement du site, -le fermeture du site par la pose de clôtures et portails ou tout autre dispositif anti-franchissement. le marché de travaux sera attribué dans le cadre d'un marché à procédure adaptée comportant une sélection des candidats puis une remise d'offre avec un marché de travaux à prix forfaitaires . CPV - Objet principal : 45111100. Lieu d'exécution : . Code NUTS : |FR105|. L'avis implique un marché public. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats pourront soumissionner soit en qualité de candidat individuel soit en qualité de membre d'un seul groupement d'entreprises. Il n'est en revanche pas autorisé qu'un même opérateur soit membre de plusieurs groupements ou candidat à titre individuel et en tant que membre d'un groupement. Les candidatures doivent demeurer identiques pendant la procédure. la composition des groupements ne peut être modifiée par suppression ou ajout de membre jusqu'à la notification du marché. si un groupement est retenu au stade de l'exécution il devra revêtir la forme d'un groupement solidaire. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement Dc5) disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat; - Autres renseignements demandés : certificat(S) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques; - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail; - Autres renseignements demandés : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Autres renseignements demandés : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger; - Autres renseignements demandés : noti2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification). - Certification " amiante " délivrée par un organismes de certification accréditée par le COFRAC: Qualibat, AFNOR Certification ou GLOBAL Certification. - certification de démolition(technicité confirmée code 1112). Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 5. Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 7. Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : le nombre de candidats invités à soumissionner ou à participer est de: - nombre minimal 5 - nombre maximal 7 critères de sélection pour être admis à remettre une offre : - capacité professionnelle et technique- capacité économique et financière appropriées au vu de l'objet de la présente consultation - certification " amiante " délivrée par un organismes de certification accréditée par le COFRAC: Qualibat, AFNOR Certification ou GLOBAL Certification. - certification de démolition(technicité confirmée code 1112). en application du décret modificatif du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante et de l'arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, les entreprises réalisant ces travaux doivent posséder une certification.ces entreprises doivent respecter les exigences de la norme nf x 46 010 pour démontrer leur capacité à réaliser les travaux de traitement de l'amiante. si à l'examen des candidatures reçues, le nombre de candidat est supérieur au nombre maximum de candidats admis à participer à remettre une offre, un classement s'opèrera sur la base des critères suivants: - capacité économique et financière 30% - capacité technique et professionnelle 70%. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des candidatures : 22 mai 2015, à 12 heures. Date limite de réception des offres : 27 juillet 2015. Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue : 26 juin 2015. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Procédure : Procédure adaptée, restreinte Les candidats sont invités à remettre leur candidaturecriteres d'attributions : Une fois les candidats sélectionnés, ils seront admis à remettre une offre les critères de sélections seront énoncés dans le dossier de consultation des entreprises qui leur sera transmis. Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 105, avenue Paul Doumer,  92500 Rueil Malmaison
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00