Centrale des marchés
76 Gros travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime, à Rouen 76 Gros travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime, à Rouen gros travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime. ville : Rouen Cedex 01, code_postal : 76101 lieu :...
Conseil général de la Seine-Maritime 76000Rouen 0235156025
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

76 Gros travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime, à Rouen

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 74075

Date de clôture estimée : 19/04/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/04/12)
12-64445
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Seine-Maritime.
Correspondant : dembowiak Béatrice, direction des collèges quai jean moulin, 76101 Rouen Cedex 01, télécopieur : 02-35-15-60-25, adresse internet : http://www.seinemaritime.net.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.mpe76.fr.

Objet du marché : gros travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime.

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juillet 2012.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1/ Présence de l'ensemble des documents exigés,
2/ Capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes adaptées à l'objet du marché.

Situation juridique - références requises : la copie du ou des jugements prononcés si la société est en redressement judiciaire et l'autorisation de poursuivre ses activités.
Une déclaration sur l'honneur datée et signée que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se référent le marché, réalisés au cours des 3 dernièrs exercices.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent si ils ont été effectué selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- certificats de qualifications professionnelles des entreprises. La preuve de qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 avril 2012, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 12S0119.

Renseignements complémentaires : durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa notification et prendra fin à la réception sans réserve des travaux.
Le Département engagera des négociations avec les 3 candidats ayant remis les offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères définis dans le présent règlement. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. Un courrier sera adressé à chacun des candidats retenus, qui pourra alors présenter une offre modifiée.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les demandes de dossier de consultation peuvent être adressées par télécopieur au 02 35 15 60 25, ou par courrier à la Direction des Collèges - service administratif et Financier - cellule d'appels d'offres, Quai Jean Moulin, 76101 ROUEN Cedex 01, ou remis gratuitement en mains propres contre récépissé du lundi au vendredi de 9 heures à 11h30 et de14 heures à 16 heures à la Direction des Collèges - cellule d'appels d'offres 65 avenue de Bretagne - immeuble Montmorency II - 5ème étage - 76101 ROUEN Cedex 01.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : l'adresse électronique pour le téléchargement du dossier de consultation et la réception des offres est la suivante : www.mpe76.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2012.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1A gros oeuvre.
Affaire 12s0119 collège CLERES Jean Delacour - gT 2009
Travaux à réaliser : création d'un ascenseur PMR.
; le délai d'exécution des travaux est de 9 mois.
Lot(s) 2A ascenseur.
Affaire 12s0119 collège CLERES Jean Delacour - gT 2009
Travaux à réaliser : création d'un ascenseur PMR.
; le délai d'exécution des travaux est de 9 mois.
Lot(s) 3A menuiserie bois et PVC /Cloison/Faux plafond.
Affaire 12s0119 collège CLERES Jean Delacour - gT 2009
Travaux à réaliser : création d'un ascenseur PMR.
; le délai d'exécution des travaux est de 9 mois.
Lot(s) 4A revêtement mural et sol / peinture intérieure.
Affaire 12s0119 collège CLERES Jean Delacour - gT 2009
Travaux à réaliser : création d'un ascenseur PMR.
; le délai d'exécution des travaux est de 9 mois.
Lot(s) 5A désamiantage des sols.
Affaire 12s0119 collège CLERES Jean Delacour - gT 2009
Travaux à réaliser : création d'un ascenseur PMR.
; le délai d'exécution des travaux est de 9 mois.
Lot(s) 6A electricité.
Affaire 12s0119 collège CLERES Jean Delacour - gT 2009
Travaux à réaliser : création d'un ascenseur PMR.
; le délai d'exécution des travaux est de 9 mois.
Lot(s) 1B ravalement de façades.
Affaire 12s0116 collège le havre i.j. Curie - gT 2011 complémentaires
Travaux à réaliser : Traitement des armatures et réparation des éléments en béton armé.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 3C revêtement de sol / peinture.
Affaire 12s0117 collège ROUEN Jean Giraudoux- gT 2011
Travaux à réaliser : rénovation du CDI.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 3D désamiantage.
Affaire 12s0118 Collège saint pierre les elbeuf j.e Blanche - gT 2011
Travaux à réaliser : agrandissement de la salle de permanence.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 1E plomberie/chauffage/vmc.
Affaire 12s0114 GT 2012 (2e série) au Collège deville les rouen Jules Verne
Travaux à réaliser : Séparation des réseaux Nord et Sud.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1F menuiserie extérieure acier - pVC - aluminium.
Affaire 12s0128 GT 2012 (2e série) aux Collèges
DOUDEVILLE André Raimbourg et la feuillie La Hêtraie
Travaux à réaliser : remplacement des menuiseries et des blocs portes.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 1G etanchéité.
Affaire 12s0115 GT 2012 (2e série) au Collège
fauville en caux François Villon
Travaux à réaliser : Réfection des toitures terrasses, remplacement de l'essentage et des caches moineaux.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 2G serrurerie.
Affaire 12s0115 GT 2012 (2e série) au Collège
fauville en caux François Villon
Travaux à réaliser : Réfection des toitures terrasses, remplacement de l'essentage et des caches moineaux.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1H electricité courant fort.
Affaire 12s0113 GT 2012 (2e série) au Collège
forges les eaux Saint Exupéry
Travaux à réaliser : travaux de mise en sécurité des installations électriques.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1I plomberie.
Affaire 12s0122 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Gérard Philipe
Travaux à réaliser : Remplacement des canalisations d'eau chaude sanitaire.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 1J traitement des façades.
Affaire 12s0124 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Jean Moulin
Travaux à réaliser : Création d'une VMC et mise en place d'une isolation thermique extérieure, réfection des joints d'étanchéité.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 2J habillage des façades.
Affaire 12s0124 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Jean Moulin
Travaux à réaliser : Création d'une VMC et mise en place d'une isolation thermique extérieure, réfection des joints d'étanchéité.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 3j ventilation.
Affaire 12s0124 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Jean Moulin
Travaux à réaliser : Création d'une VMC et mise en place d'une isolation thermique extérieure, réfection des joints d'étanchéité.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1K menuiserie intérieure.
Affaire 12s0120 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Eugène Varlin
Travaux à réaliser : Remise en état des ateliers SEGPA.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 2K menuiserie extérieure.
Affaire 12s0120 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Eugène Varlin
Travaux à réaliser : Remise en état des ateliers SEGPA.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 3K couverture/ étanchéité.
Affaire 12s0120 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Eugène Varlin
Travaux à réaliser : Remise en état des ateliers SEGPA.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 4k chauffage-plomberie-électricité.
Affaire 12s0120 GT 2012 (2e série) au Collège
le havre Eugène Varlin
Travaux à réaliser : Remise en état des ateliers SEGPA.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1L chauffage-plomberie-vmc-électricité.
Affaire 12s0123 GT 2012 (2e série) au Collège
neufchatel en bray Albert Schweitzer
Travaux à réaliser : Remplacement de 2 tourelles de ventilation pour les 4 salles de technologie.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 1M menuiserie extérieure acier.
Affaire 12s0112 GT 2012 (2e série) au Collège
saint aubin les elbeuf Arthur Rimbaud
Travaux à réaliser : Remplacement de blocs portes extérieurs en acier.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 1N traitement des façades.
Affaire 12s0111 GT 2012 (2e série) au Collège
saint nicolas d'aliermont Claude Monet
Travaux à réaliser : Remise en état des parements de façades.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 1O faux-plafond.
Affaire 12s0121 GT 2012 (2e série) au Collège
sotteville les rouen Jean Zay
Travaux à réaliser : Isolation thermique dans le plénum de la salle de restauration, dissociation du chauffage des zones préparation et restauration.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 2O chauffage.
Affaire 12s0121 GT 2012 (2e série) au Collège
sotteville les rouen Jean Zay
Travaux à réaliser : Isolation thermique dans le plénum de la salle de restauration, dissociation du chauffage des zones préparation et restauration.
; le délai d'exécution des travaux est de 2 mois.
Lot(s) 1P carrelage/faience.
Affaire 12s0127 GT 2012 (2e série) au Collège
YVETOT Albert Camus
Travaux à réaliser : Rénovation de la cuisine collective.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 2P equipement de cuisine.
Affaire 12s0127 GT 2012 (2e série) au Collège
YVETOT Albert Camus
Travaux à réaliser : Rénovation de la cuisine collective.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 3P cloison-Doublage-Peinture.
Affaire 12s0127 GT 2012 (2e série) au Collège
YVETOT Albert Camus
Travaux à réaliser : Rénovation de la cuisine collective.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 4P clôture-Portail-Vrd.
Affaire 12s0127 GT 2012 (2e série) au Collège YVETOT Albert Camus
Travaux à réaliser : Rénovation de la cuisine collective.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1Q portail motorisé.
Affaire 12s0131 GT 2012 (2e série) au Collège FECAMP Paul Bert
Travaux à réaliser : remplacement et motorisation du portail, remplacement de la toiture.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 2Q désamiantage.
Affaire 12s0131 GT 2012 (2e série) au Collège FECAMP Paul Bert
Travaux à réaliser : remplacement et motorisation du portail, remplacement de la toiture.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 3Q couverture ardoise.
Affaire 12s0131 GT 2012 (2e série) au Collège FECAMP Paul Bert
Travaux à réaliser : remplacement et motorisation du portail, remplacement de la toiture.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1R etanchéité.
Affaire 12s0130 GT 2012 (2e série) au Collège sainte adresse La Hève
Travaux à réaliser : réfection de la toiture.
; le délai d'exécution des travaux est de 2.5 mois.
Lot(s) 2R métallerie.
Affaire 12s0130 GT 2012 (2e série) au Collège sainte adresse La Hève
Travaux à réaliser : réfection de la toiture.
; le délai d'exécution des travaux est de 2.5 mois.
Lot(s) 1S chauffage-plomberie-vmc.
Affaire 12s0129 GT 2012 (2e série) au Collège EU Louis Philippe
Travaux à réaliser : remplacement réseau de chauffage bâtiment enseignement.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 2S désamiantage.
Affaire 12s0129 GT 2012 (2e série) au Collège EU Louis Philippe
Travaux à réaliser : remplacement réseau de chauffage bâtiment enseignement.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 3S cloison-Doublage-Menuiserie intérieure.
Affaire 12s0129 GT 2012 (2e série) au Collège EU Louis Philippe
Travaux à réaliser : remplacement réseau de chauffage bâtiment enseignement.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 4S electricité.
Affaire 12s0129 GT 2012 (2e série) au Collège EU Louis Philippe
Travaux à réaliser : remplacement réseau de chauffage bâtiment enseignement.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 5s peinture / sol souple.
Affaire 12s0129 GT 2012 (2e série) au Collège EU Louis Philippe
Travaux à réaliser : remplacement réseau de chauffage bâtiment enseignement.
; le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.
Lot(s) 1T couverture.
Affaire 12s0104 GT 2012 (2e série) au Collège gruchet le valasse Jean Monnet
Travaux à réaliser : remplacement de la couverture en ardoise.
; le délai d'exécution des travaux est de 2.5 mois

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous