Centrale des marchés
76 mise en conformité pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les ERP, secteur de Rouen, 15 sites, à Rouen 76 mise en conformité pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les ERP, secteur de Rouen, 15 sites, à Rouen avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché ayant ...
Conseil général de Seine-Maritime 76101Rouen 02 35 03 67 08
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

76 mise en conformité pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les ERP, secteur de Rouen, 15 sites, à Rouen

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1394067

Date de clôture estimée : 23/02/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/02/15)
15-19541

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de Seine-Maritime.
Correspondant : M. le président du Département, quai Jean Moulin Cs56101 76101 Rouen Cedex télécopieur : 02-35-03-67-08.

Objet du marché : avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché ayant pour objet les travaux de mise en conformité pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les ERP - secteur de ROUEN - 15 sites, RELANCE des Lots 2 : Plomberie, 3 : Menuiserie et 6 : VRD, suite à une infructuosité, suivant une procédure adaptée passée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics.

Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles techniques et financières adaptées à l'objet du marché
2. Présence effective des pièces exigées au stade de la candidature
La copie du ou des jugements prononcés si la société est en redressement judiciaire et l'autorisation de poursuivre ses activités.
Une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir.
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se référent le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la période et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menées régulièrement à bonne fin.
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-Certificats de qualifications professionnelles des entreprises. La preuve de capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- le prix de la prestation (coefficient 7) ;
- la valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (coefficient 3).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 février 2015, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 15S0047.

Renseignements complémentaires .

Durée des marchés :
Les marchés prendront effet à compter de leur notification et prendront fin à la réception sans réserve des travaux.
Le délai d'exécution des travaux est de 22 semaines (y compris 6 semaines de préparation) à partir de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur du premier lot de commencer les travaux lui incombant.
Date prévisionnelle de début des prestations :
1er trimestre 2015
La valeur technique est appréciée au regard du mémoire technique incluant les rubriques suivantes :
- 1) Délai d'intervention propre de l'entreprise site par site et au global (note 2/10) ;
- 2) Méthodologie d'auto-contrôle de l'entreprise pour s'assurer que ses prestations respectent bien les normes d'accessibilité (note 2/10) ;
- 3) Matériels et matériaux mis en oeuvre dans le cadre du chantier (note 2/10) ;
- 4) Moyens humains mis à disposition du chantier pour respecter et optimiser le délai contractuel (note 4/10)
Recours à la négociation :
Après réception et analyse des offres, le département pourra engager des négociations avec les candidats admis. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Toutes demandes de renseignements complémentaires seront formulées par écrit ou par télécopieur au 02 35 03 67 08
Les demandes de renseignements complémentaires peuvent également être transmises sur le site http://www.mpe76.fr.
Renseignements administratifs : Mme Virginie TELLART Numéro de télécopieur : 02.35.03.67.08
Renseignements techniques : Mme Céline TRITZ numéro de télécopieur : 02.35.03.53.95.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est remis en mains propres contre récépissé au Département de Seine Maritime -Direction du Domaine Départemental - service Développement - hôtel du Département - quai Jean Moulin - cs 56101 - 76101 Rouen Cedex, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30, ou envoyé gratuitement sur simple demande écrite ou par télécopie auprès de Mme TELLART (télécopieur : 02.35.03.67.08) et téléchargeable sur le site : "http://www.mpe76.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront adressées au Département de Seine Maritime -Direction du Domaine Départemental - service Développement - hôtel du Département - quai Jean Moulin - cs 56101 - 76101 Rouen Cedex, ou en recommandé par la poste avec avis de réception, ou remis contre récépissé du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.
Le dossier de consultation peut être retiré et les offres remises sur le site "http://www.mpe76.fr"
La transmission des offres fera l'objet d'une date de réception et d'un avis de réception électronique

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2015.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 2 - Plomberie.
Lot 3 - Menuiserie.
Lot 6 - Vrd.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00