Centrale des marchés
Société Publique Locale PAR - Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation du parking du Vieux Marché Cette opération de réhabilitation sera composée de travaux :- de mise aux normes des installations électriques (courants forts, éclairage de sécurité, détection S.S.I., T.G.B.T., groupe électrogène...
Ville de Rouen 76037Rouen
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Société Publique Locale PAR - Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation du parking du Vieux Marché

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1441440

Date de clôture estimée : 20/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/03/15)
15-3370
JOUE (20/03/15)
97694-2015
Département(s) de publication : 76 Annonce No 15-3370 I. II. III. IV. VI. Avis de marché Services Directive 2004/18/CE. Section I : Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Ville de Rouen, place du Général de Gaulle, à l'attention de M. le maire, F-76037 Rouen. Adresse(s) internet : Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.mpe76.fr . Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ville de Rouen - Direction du Patrimoine Bâti, centre Municipal Charlotte Delbo, Contact : mmes Laurence Caltot et Cecile Régnier, F-76037 Rouen. Tél. (+33) 2 35 08 87 07. Fax (+33) 2 35 08 69 59. Adresse internet : http://www.mpe76.fr . Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Société d'Economie Mixte Rouen Park, 43 Boulevard Gambetta, Contact : m. Hervé Ternard, F-76000 Rouen. Tél. (+33) 2 32 76 30 00. Fax (+33) 2 32 76 30 01. Adresse internet : http://www.mpe76.fr . Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Rouen - Direction des Affaires Juridiques - Service de la Commande Publique, 53 place du Général de Gaulle, F-76037 Rouen. Adresse internet : http://www.mpe76.fr . I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Société Publique Locale. I.3) Activité principale : Autre : gestion de parcs de stationnement. I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II : Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : .Société Publique Locale PAR - maîtrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation du parking du Vieux Marché. II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Services. Catégorie de services : n o 12 Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques. Code NUTS . II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : L'avis concerne un marché public II.1.4) Information sur l'accord-cadre : II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : .Cette opération de réhabilitation sera composée de travaux : - de mise aux normes des installations électriques (courants forts, éclairage de sécurité, détection s.s.i., t.g.b.t., groupe électrogène), - de mise aux normes de l'ensemble de la ventilation, - de réalisation de travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur l'ensemble des niveaux avec proposition architecturale pour l'implantation de l'ascenseur " .p.m.r ", - de reprise d'étanchéité des murs, de remise en état des réseaux d'évacuation ainsi que les pompes de relevages, -De modernisation de la vidéo, -De reprise du local d'exploitation et du local social, -De révisions et de mise aux normes de l'ensemble des menuiseries, -De signalétique, -De valorisation, de peinture sur les sols, murs et plafonds. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 71221000 . II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui II.1.8) Lots : II.1.9) Variantes : II.2) Quantité ou étendue du marché II.2.1) Quantité ou étendue globale : mission de maîtrise d'oeuvre, passée en application des articles 74 III 1°-a et 35-i-2° du Code des Marchés Publics. Mission de maîtrise d'oeuvre de base + missions complémentaires EXE et éventuellement OPC Coût prévisionnel des travaux : 2.200.000 euros (H.T.) Démarrage prévisionnel du chantier : Été 2016. II.2.2) Informations sur les options : II.2.3) Reconduction : II.3) Durée du marché ou délai d'exécution : Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : sur fonds propres et emprunts de la Société Publique Locale Parkings et Aménagement de Rouen. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : III.2.2) Capacité économique et financière : III.2.3) Capacité technique : III.2.4) Marchés réservés : III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : La participation est réservée à une profession particulière : oui. Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : le Code des Marchés Publics. La consultation est ouverte aux équipes de maîtrise d'oeuvre comportant en particulier : - un architecte mandataire inscrit à l'ordre des architectes, - des bureaux d'études spécialisés dans l'ensemble des domaines suivants : en structure et fondations complexes, infrastructure " des parkings souterrains ", fluides, courants forts - faibles, sécurité incendie, acoustique et ventilation/désenfumage, - un économiste. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Section IV : Procédure IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre minimal envisagé : 3. IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1. honoraires : montant et répartition. Pondération : 70. 2. délais d'études. Pondération : 30. IV.2.2) Enchère électronique : IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif : IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20 avril 2015 - 12:00. IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Langue(s) officielle(s) de l'UE : français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : Section VI : Renseignements complémentaires VI.1) RENOUVELLEMENT : VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : *La Société Publique Locale Parkings et Aménagement de Rouen (dont la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie sont les 2 actionnaires) est le Pouvoir Adjudicateur *Critères de sélection hiérarchisés des candidatures : 1/ Références en matière de restructurations complexes relatives à des E.R.P, publics ou privés, en milieu urbain 2/ Références de restructurations complexes relatives à des E.R.P, publics ou privés, en milieu urbain incluant des travaux dans des parkings souterrains 3/ Compétences - c.V (diplôme + expériences + qualifications éventuelles) des membres du groupement 4/ Pertinence de la note méthodologique relative au fonctionnement du groupement (ou pertinence de la note méthodologique relative à l'organisation mise en place par l'architecte au sein de son cabinet (si le candidat a toutes les compétences '' en interne")) 5/ Moyens matériels des membres du groupement 6/ Garanties financières des membres du groupement *Modalités de justification des capacités du candidat : - lettre de candidature Dc1, - déclaration du candidat Dc2, - les références et/ou qualifications, à savoir : --> Pour l'architecte mandataire : Le dossier technique se décomposera en deux sous dossiers : l'un synthétique et/ou l'effort de présentation sera privilégié, l'autre plus technique et détaillé. ..Le sous-dossier synthétique comprendra : 3 références de restructurations complexes relatives à des E.R.P, publics ou privés, en milieu urbain incluant des travaux dans des parkings souterrains. Chaque référence sera présentée avec le nom du maître de l'ouvrage, le coût de travaux, la date de réalisation, les missions réalisées. ..Le sous-dossier détaillé comprendra : - les références en matière de restructurations complexes relatives à des E.R.P, publics ou privés, en milieu urbain, (Pour chaque référence, le candidat indiquera le nom du maître de l'ouvrage, le coût des travaux, la date de réalisation, les missions réalisées) - références de restructurations complexes relatives à des E.R.P, publics ou privés, en milieu urbain incluant des travaux dans des parkings souterrains, (Pour chaque référence, le candidat indiquera le nom du maître de l'ouvrage, le coût des travaux, la date de réalisation, les missions réalisées), - le C.V (diplôme, expériences, qualifications) - une note méthodologique relative au fonctionnement à venir entre les membres du groupement (ou, si le candidat a toutes les compétences '' en interne '', une note méthodologique relative à l'organisation mise en place par l'architecte au sein de son cabinet) :Le candidat s'attachera à décrire les relations fonctionnelles (circuit d'information - compatibilité des matériels) entre les différents composants de son équipe. Il dégagera, notamment, les zones de responsabilités. - les moyens matériels -->Pour chaque intervenant technique : -- des références d'études de niveau technique équivalent au projet objet de la présente consultation, réalisées au cours des trois dernières années. Le candidat indiquera le nom du maître de l'ouvrage, la date de réalisation, les missions réalisées, --Le C.V (diplôme, expériences, qualifications) --Les moyens matériels. Dans l'hypothèse où un candidat/un groupement transmettrait son pli sous format papier, alors une version informatique (C.D format Jpeg) du dossier technique devra y être jointe. *Remarque : En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus. *Transmission électronique : Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Conformément à la législation française, l'ouverture des candidatures n'est pas publique. Les candidatures peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.mpe276.fr. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 mars 2015. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F-76000 Rouen. E-mail : greffe.ta-rouen@juradm.fr . Tél. (+33) 2 32 08 12 70. Fax (+33) 2 32 08 12 71. VI.4.2) Introduction des recours : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F-76000 Rouen. E-mail : greffe.ta-rouen@juradm.fr . Tél. (+33) 2 32 08 12 70. Fax (+33) 2 32 08 12 71. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 16 mars 2015
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00