See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ville de Rouen
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Renaturation des cours d'écoles et des crèches - Programme 2026
Description: Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires. Réaménagement et la renaturation des cours d'écoles sur le territoire de la ville de Rouen à raison d'environ 10 cours par an, sous la forme « Cours OASIS » (Ouverture, Adaptation, Sensibilisation, Innovation et lien Social)
Identifiant de la procédure: 1b35bb99-fe9c-4ce6-90e8-1bb5fa3cf527
Identifiant interne: 26DEPN03
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La Cao s'est prononcée sur l'attribution des marchés le 05/06/2026. Les marchés ont été notifiés le 26/06/2026. La consultation des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiants d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement - Secteur 1
Description: Terrassement / Voirie / Assainissement - Secteur 1
Identifiant interne: 01
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - Secteur 1
Description: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - Secteur 1
Identifiant interne: 02
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement, Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage- Secteur 1 - Explorateurs
Description: Terrassement / Voirie / Assainissement, Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage- Secteur 1 - Explorateurs
Identifiant interne: 03
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement, Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage- Secteur 1 - Graines de Vanille
Description: Terrassement / Voirie / Assainissement, Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage- Secteur 1 - Graines de Vanille
Identifiant interne: 04
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement - SECTEUR 2
Description: Terrassement / Voirie / Assainissement - SECTEUR 2
Identifiant interne: 05
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - SECTEUR 2
Description: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - SECTEUR 2
Identifiant interne: 06
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement - SECTEUR 3
Description: Terrassement / Voirie / Assainissement - SECTEUR 3
Identifiant interne: 07
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - SECTEUR 3
Description: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - SECTEUR 3
Identifiant interne: 08
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.2-méthodologie de travail par prestations en adéquation avec le projet et mise en parallèle avec des prestations et références similaires de l'entreprise. En détail: dispositions contextualisées prises pour l'exécution des travaux, en précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à chaque tâche et l'illustrera de son expertise dans des contextes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.5-planning (planning détaillé, phasage de l'opération, délais optimisé et interface entre les lots).Présentation des différentes phases de réalisation des travaux en tenant compte du délai d'exécution fixé dans le cahier des clauses techniques particulières et des contraintes du site et de l'autre lot du même secteur (notices techniques et Cctp de l'autre lot du même secteur)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.1-analyse de chaque secteur et des contraintes
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.3-prise en compte de l'environnement et démarche environnementale en phase chantier (déchets recyclage/gestion/valorisation, émissions de Co2, responsabilité sociétale et environnementale, pollution) au-delà de la réglementation. Dans le cadre de l'installation de mobilier en bois, les produits proposés devront être détenteurs des labels Fsc ou tout autre label équivalent
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 2.4-tableau récapitulatif des fournisseurs et provenance des produits y compris délais estimés de fourniture (cf. exigences et aspects valorisés précisés dans le cahier des charges)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : Qualité de l'offre au regard des enjeux (conformité au Cctp et clarté du mémoire technique)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rouen
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 680 912,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 85 492,25 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26068
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement - Secteur 1
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VALLOIS
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 207 889,57 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26069
Titre: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - Secteur 1
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VALLOIS
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0003
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 107 099,07 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26070
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement, Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage- Secteur 1 - Explorateurs
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VALLOIS
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0004
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 152 122,60 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26071
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement, Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage- Secteur 1 - Graines de Vanille
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0005
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 152 341,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26072
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement - Secteur 2
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VALLOIS
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0006
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 258 952,86 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26073
Titre: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - Secteur 2
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0007
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 249 670,30 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26074
Titre: Terrassement / Voirie / Assainissement - Secteur 3
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: PINSON PAYSAGE NORMANDIE
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0008
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur de l'offre: 467 344,68 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 26075
Titre: Espaces verts / mobiliers / jeux / marquage - Secteur 3
Date de conclusion du marché/concession: 26/06/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 5FBD8B1B-E237-C7ED-EFBE45D27F0F24D7
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Ville de Rouen
Numéro d’enregistrement: 51997
Adresse postale: Hôtel de Ville 2 place du Général de Gaulle, Cs31402
Ville: Rouen Cedex
Code postal: 76037
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Point de contact: MAYER-ROSSIGNOL Nicolas
Téléphone: 0276089005
Télécopieur: 0235088722
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d’enregistrement: 5FBD8B42-FE8A-54FA-05474125F9E0C04E
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Ville: Rouen
Code postal: 76000
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0232081270
Télécopieur: 0232081271
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d’enregistrement: 5FBD8B52-E97A-F455-ED1EC58CDFDA9CE0
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Ville: Rouen
Code postal: 76000
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0232081270
Télécopieur: 0232081271
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-1-1
Adresse postale: Av Eugene Varlin
Ville: Le Grand-Quevilly
Code postal: 76120
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235699019
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: VALLOIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-2-1
Adresse postale: Che De Gassart
Ville: Saint-Hymer
Code postal: 14130
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0235317058
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: VALLOIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-3-1
Adresse postale: Che De Gassart
Ville: Saint-Hymer
Code postal: 14130
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0235317058
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: VALLOIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-4-1
Adresse postale: Che De Gassart
Ville: Saint-Hymer
Code postal: 14130
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0235317058
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-5-1
Adresse postale: 9010 Rue Pierre Et Marie Curie
Ville: Petit-Couronne
Code postal: 76650
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235664343
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0005
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: VALLOIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-6-1
Adresse postale: Che De Gassart
Ville: Saint-Hymer
Code postal: 14130
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0235317058
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0006
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-7-1
Adresse postale: Av Eugene Varlin
Ville: Le Grand-Quevilly
Code postal: 76120
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235699019
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0007
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: PINSON PAYSAGE NORMANDIE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1799797-1-8-1
Adresse postale: Voie Des Coutures
Ville: Val-De-Reuil
Code postal: 27100
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
Téléphone: 0232633650
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0008
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7e750512-b466-48c3-ae66-d9023f23a8e2 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 02/07/2026 16:12:30 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 464789-2026
Numéro de publication au JO S: 127/2026
Date de publication: 06/07/2026
