Centrale des marchés
76 école élémentaire Guy de Maupassant, remplacement des menuiseries extérieures et ravalement de façades à Rouen 76 école élémentaire Guy de Maupassant, remplacement des menuiseries extérieures et ravalement de façades à Rouen école élémentaire Guy de Maupassant I I-Remplacement des menuiseries extérieures et...
Ville de Rouen 76037Rouen 0235088722
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

76 école élémentaire Guy de Maupassant, remplacement des menuiseries extérieures et ravalement de façades à Rouen

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 548905

Date de clôture estimée : 29/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/04/13)
13-57171

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rouen.
Correspondant : M. le maire, mairie de Rouen Place du Général de Gaulle 76037 Rouen Cedex 1 tél. : 02-35-08-69-00 télécopieur : 02-35-08-87-22 adresse internet : http://www.mpe76.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : école élémentaire Guy de Maupassant I I-Remplacement des menuiseries extérieures et ravalement de façades.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : rouen, 76000 Rouen.

Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
école élémentaire Guy de Maupassant II - remplacement des menuiseries extérieures et ravalement de façades
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement Ville de Rouen.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures :
- garanties et capacités techniques et financières ;
- capacités professionnelles.



Situation juridique - références requises :
- copie du ou des jugement prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- renseignement sur le respect de l'obligation d'emploi mentionné à L. 5212-1 à 4 du Code du Travail.



Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot 1 Menuiseries aluminium: 3522
Lot 2 Ravalement de façade: 3432
Seront prises en compte soit les qualifications citées ci-dessus, soit les références des travaux similaires en cours de réalisation ou réalisés au cours des 5 dernières années avec indication des noms, montants et adresses des maîtres d'ouvrage (collectivités, sociétés, etc.).

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 avril 2013, à 16 h 45.

Renseignements complémentaires : critères de sélection des offres:
Lot 1: Prix des prestations: 60 %
Lot 1: Valeur technique: 40 %
Lot 2: Prix des prestations :100 %
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 3 mois fractionnables. Il est prévu une période de préparation de chantier de 30 jours; ce délai est exclu du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution des marché part de la date fixé par ordre de service. Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant. La visite des lieux est obligatoire. Pour obtenir un RDV, veuillez contacter M Jérémy PAREAU au 02 35 08 87 08.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de
candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents
sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Conformément à la législation
française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Le dossier de consultation est remis
gratuitement et est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.mpe76.fr. Les offres
peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre
récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission
des plis par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.mpe76.fr. Il accepte cependant
les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de
réception. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après
l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite. La transmission des
plis sur support physique électronique, tel que CD ou disquette, n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Rouen
Centre Municipal Pélissier
Direction des Bâtiments.
Correspondant : jérémy PAREAU, rue Roger Bésus, 76037 Rouen Cedex 1, tél. : 02-35-08-87-08, télécopieur : 02-35-08-69-59, adresse internet : http://www.mpe76.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Rouen
Centre Municipal Pélissier
Direction des Bâtiments.
Correspondant : claire MERLOT, rue Roger Bésus, 76037 Rouen Cedex 1, tél. : 02-35-08-87-30, télécopieur : 02-35-08-69-59, adresse internet : http://www.mpe76.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen tél. : 02-32-08-12-70 courriel : greffe.ta-rouen@judam.fr télécopieur : 02-32-08-12-71.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen tél. : 02-32-08-12-70 courriel : greffe.ta-rouen@judam.fr télécopieur : 02-32-08-12-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Menuiseries aluminium.
Lot 2 - Ravalement de façades.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00