Centrale des marchés
Fournitures et livraison d'équipements de protection individuelle et de vêtement de travail Les marchés (6 lots) relatifs à la fourniture et la livraison d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail sont destinés aux agents des services de la Métropole.Les prestatio...
Métropole Rouen Normandie 76176Rouen demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr 02 32 76 44 29
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fournitures et livraison d'équipements de protection individuelle et de vêtement de travail

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491460

Date de clôture estimée : 15/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (05/05/15)
155127-2015
BOAMP (04/05/15)
15-63767
Département(s) de publication : 76 Annonce No 15-63767 I. II. III. IV. VI. Avis de marché Fournitures Directive 2004/18/CE. Section I : Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Métropole Rouen Normandie, établissement Public Territorial Service des Marchés Norwich House 14 bis avenue Pasteur B.P. 1180, à l'attention de M. le président ou son représentant délégué, F-76176 Rouen Cedex. Tél. (+33) 2 32 76 44 22. E-mail : demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr . Fax (+33) 2 32 76 44 29. Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.metropole-rouen-normandie.fr . Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.mpe76.fr . Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : auprès du ou des points de contact susmentionnés I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale. I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques. I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II : Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : fournitures et livraison d'équipements de protection individuelle et de vêtement de travail. II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Fournitures. Achat. Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : métropole Rouen Normandie. Code NUTS FR232 . II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre II.1.4) Information sur l'accord-cadre : Accord-cadre avec un seul opérateur. II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : les marchés (6 lots) relatifs à la fourniture et la livraison d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail sont destinés aux agents des services de la Métropole. Les prestations sont réparties en 6 lots désignés ci-dessous, et à titre indicatif, les valeurs des prestations de même nature, exprimées en euros, sont précisées par le pouvoir adjudicateur pour chaque lot comme suit : 1 - fourniture et livraison d'équipements pour la Tête : 6 000,00 euros 2 - fourniture et livraison d'équipements pour les Mains : 41 500,00 euros 3 - fourniture et livraison d'équipements pour les Pieds : 22 500,00 euros 4 - fourniture et livraison de Vêtements de travail : 8 000,00 euros 5 - fourniture et livraison de matériel antichute : 5 000,00 euros 6 - fourniture et livraison d'équipements spécifique : 17 000,00 euros Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. La présente consultation est ouverte aux variantes selon les dispositions de l'article 50 du code des marchés publics, celles-ci porteront sur l'optimisation de la sécurité des équipements et sur la valorisation de la démarche environnementale. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 18143000 . II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui II.1.8) Lots : Division en lots : Oui. Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots. II.1.9) Variantes : Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue du marché II.2.1) Quantité ou étendue globale : il s'agit d'un marché à bon de commande avec minimum et un opérateur économique. Le montant des commandes pour la période initiale du marché est défini(e) comme suit : Lot Nº1 - fourniture et livraison d'équipements pour la Tête : 3 000,00 euros ht Lot Nº2 - fourniture et livraison d'équipements pour les Mains : 11 000,00 euros ht Lot Nº3 - fourniture et livraison d'équipements pour les Pieds : 10 000,00 euros ht Lot Nº4 - fourniture et livraison de Vêtements de travail : 5 000,00 euros ht Lot Nº5 - fourniture et livraison de matériel antichute : 500,00 euros ht Lot Nº6 - fourniture et livraison d'équipements spécifiques : 500,00 euros ht Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. II.2.2) Informations sur les options : Options : non. II.2.3) Reconduction : Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. II.3) Durée du marché ou délai d'exécution : Information sur les lots LOT n o 1 intitulé : Fourniture et livraison d'équipements pour la Tête 1) Description succincte Echantillons :L1-07 : Lunette à branches. IncoloreL1-08 : Lunette à branches incolore. anti buée. Compatible avec le port de lunettes correctivesL1-12 : Casque (blanc) de protection avec lunette masque intégrée. Lunette masque pouvant être changée. Tour de tête réglable.L1-17 : Coque frontale avec écran facial grillagé. Bandeau à point de réglage uniqueL1-19 : Bonnet d'hiverL1-20 : Casquette d'hiverL1-21 : Casquette anti-heurtL1-24 : Casquette 100% coton brossé 7 pans, visière préformée avec liseré Couleur : bleu marineL1-29 : Casque de chantier (plusieurs coloris) acceptant les accessoires (jugulaire, lunettes intégrées, coquilles antibruit)L1-33 : Casque anti bruit avec une atténuation de 30db minimum. Coquilles réglables sur l'arceau 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 18143000 . 3) Quantité ou étendue Seuil minimum : 3 000 euros HT 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 2 intitulé : Fourniture et livraison d'équipements pour les Mains 1) Description succincte Echantillons :L2-05 : Gants enduits PVC Longueur 27 cm minimum. Traitement fongicide.L2-06 : Gants enduits PVC. Longueur 60 cm minimum. Traitement fongicide.L2-08 : Gants cuir pleine fleur de bovin, grande souplesse avec élastique de serrage sur le dessusL2-09 : Gant 100%coton solide, Poignet tricot.L2-12 : Gant cuir pleine fleur hydrofuge. Protège artèreL2-13 : Gant (type jardinier/rosier). Enduction latex sur support coton. Poignet tricot. Adhérisation renforcée - modèle respirant (dos aéré)L2-14 : Gant (type jardinier/rosier). Enduction latex sur support coton. Poignet tricot. Adhérisation renforcée - modèle imperméable (dos enduit)L2-15 : Gants anti froid et totalement étanche. Coton trempé PVC. Traitement antibactérien. Doublure thermique acrylique sans couture. Paume antidérapante. Manchette lisse. Doublure isolante jusqu'à -10°C L2-16 : Gants légers composé d'un tricot polyamide tout enduit de nitrile. Bonne adhérenceL2-17 : Gant fin composé d'un tricot polyamide, revêtu d'une mousse en nitrile sur la paume et sur les doigts. Dos aéréL2-21 : Sous gant anti froid, Tricoté en fibres synthétiques thermoactivesL2-23 : Gant étanche en nitrile, avec surface externe spéciale préhension huileuse, film de qualité constante et support interne tricoté - Longueur : 30cmL2-24 : Gant absorbant les vibrations. Conçus pour une utilisation d'engin ou matériel pneumatique et/ou électroportatif 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 18143000 . 3) Quantité ou étendue Seuil minimum : 11 000 euros HT 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 3 intitulé : Fourniture et livraison d'équipements pour les Pieds 1) Description succincte Echantillons :L3-01 : Botte de sécurité en cuir. Intérieur fourré. Hydrofuge. Semelle antidérapanteL3-03 : Botte de sécurité polyuréthane. Coupe large avec semelle intérieures. Doublure antifongique en polyamide recouverte de PU. Semelle antidérapanteL3-06 : Chaussure de sécurité montante pour tronçonnage cuir. Protection contre la tronçonneuse Classe 2. Protège malléoles. Semelle antidérapante résistante à la chaleur et aux huiles. Coquille de sécurité aux orteils en acier 200 joulesL3-08 : Chaussures de sécurité haute, Bonne adhérence au sol, Confortable. Respirant,L3-10 : Chaussures de sécurité haute, Bonne adhérence au sol, Confortable. Respirant, pour agent fémininL3-11 : Chaussures de sécurité basse, Bonne adhérence au sol, Confortable. Respirant, pour agent fémininL3-12 : Chaussures de sécurité haute. Haut de tige matelassée pour éviter les frottements et un meilleur confort. Soufflets latéraux d'étanchéité. Sur-embout de protection - Semelle crantée. Confortable - Résistante à l'eauL3-20 : Chaussures de sécurité montante en cuir. Spécial travaux publics. Résistance à l'eau. Soufflets latéraux d'étanchéité. Protège malléoles. Semelles renforcée latéralement. Antidérapante. ConfortableL3-21 : Chaussures de sécurité haute. Légère. Semelle crantée, antidérapante, souple confortable, respirante, résistante à l'eau, Type basket. Bon maintien de la chevilleL3-22 : Chaussures de sécurité basse. Légère. Semelle crantée, antidérapante, souple confortable, respirante, résistante à l'eau, Type basket.L3-23 : Chaussures de sécurité haute.Tige en cuir pleine fleur gras hydrofuge, doublure anti bactérienne, Haut de tige et languette matelassés, soufflets latéraux d'étanchéité, renforts de protection à l'avant et à l'arrière 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 18143000 . 3) Quantité ou étendue Seuil minimum : 10 000 euros HT 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 4 intitulé : Fourniture et livraison de Vêtements de travail 1) Description succincte L4-05 : Gilet hte visibilité. Polyester. Couleur: Orange fluorescent, Bandes rétro réfléchissantes, Différentes taillesL4-06 : Tee-shirt en coton 100%., Grammage minimum 185g/m2, Différents coloris - Différentes taillesL4-07 : Polos manche courtes hommes et femmes, Polyester-coton, Environ 200g/m2, Maille piquée, Col 2 boutons ton sur ton, Différents coloris - Différentes taillesL4-10 : Gilet sans manche anti froid. Fermeture centrale par glissière, Différentes taillesL4-11 : Veste de pluie HV. Couleur orange fluorescent, Bandes rétro-réfléchissantes, Différentes taillesL4-12 : Pantalon de pluie HV. Couleur orange fluorescent, Bandes rétro-réfléchissantes, Différentes taillesL4-13 : Parka 100% Nylon enduit PU 170 gramme environ. Doublure détachable. Couleur : gris et noireL4-16 : Blouson polaire avec fermeture à glissière. Manche longues, 450g/m2, Différents coloris - Différentes taillesL4-23 : Combinaison imperméable à l'eau à capuche avec élastique à usage unique. Fermeture à glissière. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.L4-25 : Gilet sans manche anti froid. Fermeture centrale par glissière. Composition : le maximum de coton possible. Différentes taillesL4-26 : Genouillère tout terrain (la paire) pour travaux extérieurL4-27 : Combinaison jetable basique 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 18143000 . 3) Quantité ou étendue Seuil minimum : 5 000 euros HT 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 5 intitulé : Fourniture et livraison de matériel antichute 1) Description succincte Pas d'échantillons 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 18143000 . 3) Quantité ou étendue Seuil minimum : 500 euros HT 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 6 intitulé : Fourniture et livraison d'équipements spécifiques 1) Description succincte Echantillons : L6-07 : Lampe torche de chantier. Résistante à l'eau. Lentille ultra-résistante. RechargeableL6-11 : Dispositif pour intervention en milieu confiné : Eclairage type lampe frontale ATEX antidéflagrante à LED. Eclairage : 3 LED blanches Alimentation : 3 AAA incluses. Sangle fournie 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 18143000 . 3) Quantité ou étendue Seuil minimum : 500 euros HT 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations, objet du présent marché, seront financées par le budget de la collectivité. Elles seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et suivant les dispositions du Chapitre 1 er du titre IV du Code des marchés publics. Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Une avance de 5% est accordée en une seule fois au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant minimum du marché est supérieur à 50 000 euros.Ht. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en qualité de mandataire de plusieurs groupements pour un même marché. De plus, une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. III.1.4) Autres conditions particulières : L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : garanties et capacités techniques et financières Capacités professionnelles Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : - lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé Dc1, mentionnant, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants ainsi que toutes les attestations sur l'honneur (Déclaration incluse dans le formulaire Dc1 : version à jour 08/2014) ; - déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler les capacités du candidat (Déclaration incluse dans le formulaire Dc2 version à jour : 09/2010) ; - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. III.2.4) Informations sur les marchés réservés : III.3) Conditions propres aux marchés de services III.3.1) Information relative à la profession : La participation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Non Section IV : Procédure IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1. prix des prestations. Pondération : 40. 2. valeur technique. Pondération : 50. 3. performances en matière de protection de l'environnement. Pondération : 10. IV.2.2) Enchère électronique : Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2015-DRH-EPI. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 15 juin 2015 - 16:00. Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15 juin 2015 - 16:00. IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Langue(s) officielle(s) de l'UE : français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non. Section VI : Renseignements complémentaires VI.1) RENOUVELLEMENT : Il s'agit d'un marché renouvelable : non. VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal., 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du marché. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en Français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage. Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront obligatoirement les échantillons selon les dispositions suivantes : Echantillons pour le lot n o 1 L1-07 : Lunette à branches. Incolore L1-08 : Lunette à branches incolore. Anti buée. Compatible avec le port de lunettes correctives L1-12 : Casque (blanc) de protection avec lunette masque intégrée. Lunette masque pouvant être changée. Tour de tête réglable. L1-17 : Coque frontale avec écran facial grillagé. Bandeau à point de réglage unique L1-19 : Bonnet d'hiver L1-20 : Casquette d'hiver L1-21 : Casquette anti-heurt L1-24 : Casquette 100% coton brossé 7 pans, visière préformée avec liseré Couleur : bleu marine L1-29 : Casque de chantier (plusieurs coloris) acceptant les accessoires (jugulaire, lunettes intégrées, coquilles antibruit) L1-33 : Casque anti bruit avec une atténuation de 30db minimum. Coquilles réglables sur l'arceau. Echantillons pour le lot n o 2 L2-05 : Gants enduits PVC Longueur 27 cm minimum. Traitement fongicide. L2-06 : Gants enduits PVC. Longueur 60 cm minimum. Traitement fongicide. L2-08 : Gants cuir pleine fleur de bovin, grande souplesse avec élastique de serrage sur le dessus L2-09 : Gant 100%coton solide, Poignet tricot. L2-12 : Gant cuir pleine fleur hydrofuge. Protège artère L2-13 : Gant (type jardinier/rosier). Enduction latex sur support coton. Poignet tricot. Adhérisation renforcée - modèle respirant (dos aéré) L2-14 : Gant (type jardinier/rosier). Enduction latex sur support coton. Poignet tricot. Adhérisation renforcée - modèle imperméable (dos enduit) L2-15 : Gants anti froid et totalement étanche. Coton trempé PVC. Traitement antibactérien. Doublure thermique acrylique sans couture. Paume antidérapante. Manchette lisse. Doublure isolante jusqu'à -10°c L2-16 : Gants légers composé d'un tricot polyamide tout enduit de nitrile. Bonne adhérence L2-17 : Gant fin composé d'un tricot polyamide, revêtu d'une mousse en nitrile sur la paume et sur les doigts. Dos aéré L2-21 : Sous gant anti froid, Tricoté en fibres synthétiques thermoactives L2-23 : Gant étanche en nitrile, avec surface externe spéciale préhension huileuse, film de qualité constante et support interne tricoté - longueur : 30cm L2-24 : Gant absorbant les vibrations. Conçus pour une utilisation d'engin ou matériel pneumatique et/ou électroportatif Echantillons pour le lot n o 3 L3-01 : Botte de sécurité en cuir. Intérieur fourré. Hydrofuge. Semelle antidérapante L3-03 : Botte de sécurité polyuréthane. Coupe large avec semelle intérieures. Doublure antifongique en polyamide recouverte de PU. Semelle antidérapante. Embout acier antichocs 200 Joules, Embout et semelle anti perforation en composite. Bonne résistance aux carburants, huiles et graisses, produits chimiques divers, désinfectants. Bonne isolation contre le froid L3-06 : Chaussure de sécurité montante pour tronçonnage cuir. Protection contre la tronçonneuse Classe 2. Protège malléoles. Semelle antidérapante résistante à la chaleur et aux huiles. Coquille de sécurité aux orteils en acier 200 joules L3-08 : Chaussures de sécurité haute, Bonne adhérence au sol, Confortable. Respirant, L3-10 : Chaussures de sécurité haute, Bonne adhérence au sol, Confortable. Respirant, pour agent féminin L3-11 : Chaussures de sécurité basse, Bonne adhérence au sol, Confortable. Respirant, pour agent féminin L3-12 : Chaussures de sécurité haute. Haut de tige matelassée pour éviter les frottements et un meilleur confort. Soufflets latéraux d'étanchéité. Sur-Embout de protection - semelle crantée. Confortable - résistante à l'eau L3-20 : Chaussures de sécurité montante en cuir. Spécial travaux publics. Résistance à l'eau. Soufflets latéraux d'étanchéité. Protège malléoles. Semelles renforcée latéralement. Antidérapante. Confortable L3-21 : Chaussures de sécurité haute. Légère. Semelle crantée, antidérapante, souple confortable, respirante, résistante à l'eau, Type basket. Bon maintien de la cheville L3-22 : Chaussures de sécurité basse. Légère. Semelle crantée, antidérapante, souple confortable, respirante, résistante à l'eau, Type basket. L3-23 : Chaussures de sécurité haute. Tige en cuir pleine fleur gras hydrofuge, doublure anti bactérienne, Haut de tige et languette matelassés, soufflets latéraux d'étanchéité, renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Embout de sécurité non métallique. Semelage : PU 2d. Très antidérapante, résistance à l'abrasion et aux flexions répétées. Résistance aux hydrocarbures, tenue aux acides. Absorption d'énergie. Semelle anti perforation type textile. Echantillons pour le lot n o 4 L4-05 : Gilet hte visibilité. Polyester. Couleur: Orange fluorescent, Bandes rétro réfléchissantes, Différentes tailles L4-06 : Tee-Shirt en coton 100%., Grammage minimum 185g/m2, Différents coloris - différentes tailles L4-07 : Polos manche courtes hommes et femmes, Polyester-Coton, Environ 200g/m2, Maille piquée, Col 2 boutons ton sur ton, Différents coloris - différentes tailles L4-10 : Gilet sans manche anti froid. Fermeture centrale par glissière, Différentes tailles L4-11 : Veste de pluie HV. Couleur orange fluorescent, Bandes rétro-réfléchissantes, Différentes tailles L4-12 : Pantalon de pluie HV. Couleur orange fluorescent, Bandes rétro-réfléchissantes, Différentes tailles L4-13 : Parka 100% Nylon enduit PU 170 gramme environ. Doublure détachable. Couleur : gris et noire L4-16 : Blouson polaire avec fermeture à glissière. Manche longues, 450g/m2, Différents coloris - différentes tailles L4-23 : Combinaison imperméable à l'eau à capuche avec élastique à usage unique. Fermeture à glissière. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. L4-25 : Gilet sans manche anti froid. Fermeture centrale par glissière. Composition : le maximum de coton possible. Différentes tailles L4-26 : Genouillère tout terrain (la paire) pour travaux extérieur L4-27 : Combinaison jetable basique Echantillons pour le lot n o 6 L6-07 : Lampe torche de chantier. Résistante à l'eau. Lentille ultra-résistante. Rechargeable L6-11 : Dispositif pour intervention en milieu confiné : Eclairage type lampe frontale ATEX antidéflagrante à LED. Eclairage : 3 LED blanches Alimentation : 3 AAA incluses. Sangle fournie Pas d'échantillons pour le lot n o 5 Chaque article comportera obligatoirement le nom du candidat et la référence telle que précisée dans chacun des tableaux relatifs aux lots. Les colis devront être remis au plus tard à la date et heure limites de remise des offres à : Métropole Rouen Normandie Centre technique et d'équipement (pole des déchets) 82 boulevard Stanislas Girardin 76140 le Petit Quevilly Horaires d'ouverture (09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00) Les entreprises non retenues pourront 2 mois après la date à laquelle elles auront été informées du rejet de leur offre, venir retirer les échantillons non détériorés dans un délai de 1 mois. Les échantillons non réclamés ou non repris passé ce délai sont acquis au Pouvoir Adjudicateur sans que le candidat ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement ou indemnité. Les échantillons de l'entreprise titulaire du marché seront conservés durant toute la durée de celui-ci. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : https://www.mpe76.fr sous la référence 2015-rrh-epi. En cas de retrait du dossier de consultation par la voie papier, ce dernier est à retirer ou envoyer sur demande écrite (télécopie confirmée par courrier), il est remis gratuitement. Les horaires d'ouverture du service des marchés au public sont les suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Les bureaux de la Métropole seront exceptionnellement fermés les 15 et 25 mai 2015. Les offres devront être remises selon les prescriptions prévues au dossier de consultation. Les candidats peuvent répondre sous forme dématérialisée Les offres seront ouvertes par le représentant du pouvoir adjudicateur . Date prévisible d'ouverture des plis : 15 juin 2015. La séance n'est pas publique. Date prévisible d'attribution par la CAO : 03 juillet 2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30 avril 2015. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : M. le président du Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, F-76000 Rouen. Tél. (+33) 2 32 08 12 70. Adresse internet : http://www.ta-rouen.juradm.fr . Fax (+33) 2 32 08 12 71. VI.4.2) Introduction des recours : Précisions concernant les délais d'introduction des recours : un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable, conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. - un référé précontractuel de l'article L 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation. - un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans les deux mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait. - un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le requérant n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE, Ass., 16 juillet 2007 " Société Tropic Travaux Signalisation " req. No 291545 et CE, Ass., 04 avril 2014 " Département Tarn et Garonne " req. No358994). Référé contractuel dans les 31 jours, suivant la publication de l'avis d'attribution. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Tribunal Administratif (coordonnées supra) Ou auprès de la Direction de l'achat Public (coordonnées I.1). VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 30 avril 2015
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00