Centrale des marchés
fourniture d'un compresseur a vitesse variable pour la blanchisserie du CHU-Hôpitaux à Rouen FOURNITURE D'UN COMPRESSEUR A VITESSE VARIABLE POUR LA BLANCHISSERIE DU CHU-HOPITAUX DE ROUEN tel : 02-32-88-80-23 fax : 02-32-88-81-40 adresse : 1, Rue de Germont designation : CHU de Rou...
CHU de Rouen 76031Rouen 02 32 88 81 40
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture d'un compresseur a vitesse variable pour la blanchisserie du CHU-Hôpitaux à Rouen

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1605864

Date de clôture estimée : 14/08/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/07/15)
15-110773
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 76
Annonce No 15-110773
Fournitures- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU de Rouen.
 Correspondant : Mme du Chu-Hôpitaux de Rouen La Directrice générale, 1, Rue de Germont 76031 Rouen Cedex, tél. : 02-32-88-80-23, télécopieur : 02-32-88-81-40 adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achats-hopitaux.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : fourniture d'un compresseur a vitesse variable pour la blanchisserie du chu-hopitaux de rouen.
Type de marché de fournitures :  achat.
Lieu de livraison : chu-Hôpitaux de Rouen, 76000 Rouen.
Code NUTS : |FR232|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation est passée selon une procédure adaptée de type ouverte, en application de l'article 28 du code des marchés publics.
le Marché est ordinaire.
prix global et forfaitaire tel que mentionné à l'acte d'engagement.
le marché est d'une durée de validité allant de sa date de notification à la fin des prestations de maintenance.
Le délai contractuel de livraison et de mise en service du compresseur est fixé au mémoire technique sachant que ce délai ne peut être supérieur à 6 semaines calendaires à compter de la notification du marché au titulaire.
le délai de garantie du matériel est de 2 ans calendaire à compter de la date de signature définitive du certificat de réception des installations complètes.
la durée de la maintenance est de 3 ans à l'issue de la période de garantie
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'ensemble des prestations // fournitures devant être réalisées sont décrites au cahier des clauses particulières (Ccp).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve expressément la faculté de conclure des avenants et/ou des marchés complémentaires de fournitures.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 septembre 2015.
Cautionnement et garanties exigés : il ne sera pas prélevé de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les dépenses relatives au présent marché sont financées par imputation au budget propre du Chu-Hôpitaux de Rouen.
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement, dans le délai global de paiement de 50 jours et dans les conditions fixées au CCP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché peut être conclu soit avec une entreprise individuelle, soit avec un groupement d'entreprises.
En cas de candidature sous forme de groupement, il est rappelé que la lettre de candidature (Dc1) doit être signée par tous les membres du groupement. Il doit aussi impérativement préciser la désignation du mandataire, qui sera le seul interlocuteur du groupement pour le Chu-Hôpitaux de Rouen.
Chaque membre du groupement doit avoir impérativement joint à sa candidature toutes les pièces demandées au présent règlement, sous peine d'élimination du groupement dans sa totalité.
la composition du groupement ne peut être changée pendant la phase de la consultation.
possibilité de présenter pour le(s) marché(s) plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
- en qualité de membres de plusieurs groupements
Forme juridique que devra revêtir les groupements d'opérateurs économiques, attributaires du (des) marché(s) :
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : cette sélection sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 52-1 du code des marchés publics.
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucune exigence particulière.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucune exigence particulière.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 août 2015, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : dselib-blanch-fb-compresseur.

Renseignements complémentaires : les candidats doivent impérativement choisir pour leur réponse entre :
*Soit la transmission par voie dématérialisée/électronique. Les candidats peuvent également transmettre, dans
les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique
(cd-rom, DVD-ROM, clé Usb) ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention : "copie de sauvegarde"-l'identification de la procédure concernée et les coordonnées
de l'entreprise. (cf. règlement de consultation).
*soit la transmission par voie postale,
*soit la transmission en main propre.
une visite des locaux est obligatoire sur tous les sites concernés par le présent marché pour tous les candidats désireux de remettre une offre : une attestation de visite dûment signée par un représentant de la Direction de la Blanchisserie du Chu-Hôpitaux de Rouen, sera délivrée, elle doit être jointe à l'offre.
Prendre contact avec le secrétariat de la Direction de la Blanchisserie (Tel : 02 32 88 07 37) pour fixer la date de la visite.
le représentant du pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec l'ensemble des candidats.
au cours de la négociation, les candidats peuvent être amenés à préciser, compléter ou modifier leurs offres, dans de strictes conditions d'égalité entre les candidats. Ces échanges sont consignés par la personne publique.
La négociation pourra porter sur les prix, sur les modalités de réalisation, les délais, les modalités de financement et tout autre élément de l'offre sans remettre en cause les conditions initiales de la concurrence. La négociation peut comporter plusieurs phases.
Un courriel sera adressé aux candidats afin de préciser les points susceptibles d'être négociés :
­- forme de négociation
­- durée de négociation
­- conditions de négociation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque opérateur économique qui en fait la demande.
a) Les candidats ont la possibilité de télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) dans son
intégralité à l'adresse Internet du profil acheteur suivant : https://www.achats-hopitaux.com
B) Le candidat peut également obtenir le DCE en adressant sa demande à :
M. le directeur des Services Economiques, Logistiques et de l'ingénierie Biomédicale du Chu-Hôpitaux de Rouen 1, Rue de Germont Cour d'honneur - porte 5 - 76 031 ROUEN Cedex
Ou en adressant sa demande par télécopieur au 02.32.88.81.40.
Date limite d'obtention : 14 août 2015, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juillet 2015.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CHU de Rouen - DSELIB - Cellule des marchés.
 1, Rue de Germont,  76031 Rouen Cedex, , tél. : 02-32-88-80-23, , télécopieur : 02-32-88-81-40,  adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : CHU de Rouen - DSELIB - Cellule des marchés.
 1, Rue de Germont,  76031 Rouen Cedex, , tél. : 02-32-88-80-23, , télécopieur : 02-32-88-81-40,  adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CHU de Rouen - DSELIB - Cellule des marchés.
 1, Rue de Germont,  76031 Rouen Cedex, , tél. : 02-32-88-80-23, , télécopieur : 02-32-88-81-40,  adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CHU de Rouen - DSELIB - Cellule des marchés.
 1, Rue de Germont,  76031 Rouen Cedex, , tél. : 02-32-88-80-23, , télécopieur : 02-32-88-81-40,  adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00