Centrale des marchés
59 travaux d'aménagement du corridor écologique, secteur ferme aux loisirs à Roubaix 59 travaux d'aménagement du corridor écologique, secteur ferme aux loisirs à Roubaix travaux d'aménagement du corridor écologique, secteur ferme aux loisirs. code_postal : 59100 lieu : territoi...
Ville de Roubaix 59066Roubaix commandepublique@ville-roubaix.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

59 travaux d'aménagement du corridor écologique, secteur ferme aux loisirs à Roubaix

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 695486

Date de clôture estimée : 07/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/05/13)
13-82423

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Roubaix.
Correspondant : mr le maire de Roubaix, 17 grand place CS 70737 59066 Roubaix Cedex tél. : (+33)20-66-48-35 télécopieur : (+33)20-66-47-51 courriel : commandepublique@ville-roubaix.fr adresse internet : http://www.ville-roubaix.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement du corridor écologique, secteur ferme aux loisirs.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112700
Objets supplémentaires : 03410000, 45223100.

Lieu d'exécution : territoire communal, 59100 Roubaix.

Code NUTS : FR301.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Le présent marché concerne les travaux d'aménagement du corridor écologique, secteur de la ferme aux loisirs. Les travaux sont divisés en deux lots:
- lot 1: Aménagement paysager ;
- lot 2: Ouvrages bois et métallerie
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes : Option entretien 4 ans sur le lot 1.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9,5 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % (ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire). Caution pour le versement de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- budget d'investissement de la Ville ;
- financement FEDER.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques, professionnelles et financières.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés :
- : les pouvoirs de la personne habilitée à signer le marché.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique jugée à partir du mémoire technique et reprenant les éléments décrits à la rubrique "renseignements complémentaires" : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 juin 2013, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13TRA017.

Renseignements complémentaires .

La ville négociera avec les 3 premiers candidats du classement issu de l'analyse des offres. La négociation pourra porter sur l'ensemble des composantes techniques et financières de l'offre.
Cette négociation pourra se dérouler :
- par télécopieur ou par mail ;
- sur entretien organisé par le représentant du pouvoir adjudicateur, et suivi d'un compte rendu des éléments de négociation signé des deux parties.
La visite du site est fortement conseillée. Vous pouvez prendre contact avec les personnes suivantes:
- maîtrise d'oeuvre Urba folia: 03.20.47.09.16 ;
- mr Thomas Courtois (technicien de la Ville): 03.20.66.47.78.
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 38 semaines, dont 15 jours de préparation de chantier.
Le volume d'heure d'insertion doit être de 248 heures (lot 1).
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Lot 1:
1-prix des prestations: 60 %
2-valeur technique jugée à partir du mémoire technique et reprenant les éléments suivants: 40 %
- note méthodologique relatant la chronologie des phases, leur délais de mise en oeuvre ainsi que la durée de garantie et d'entretien proposée sur 5 points ;
- notice technique recueillant la qualité des fournisseurs et des fournitures, leur méthode de mise en oeuvre : sur 15 points ;
- adaptation des méthodes de mise en oeuvre au site: sur 10 points ;
- respect des milieux et du site: sur 10 points
Lot 2:
1-prix des prestations: 60 %
2-valeur technique jugée à partir du mémoire technique et reprenant les éléments suivants: 40 %
- note méthodologique relatant la chronologie des phases, leur délais de mise en oeuvre ainsi que la durée de garantie proposée sur 5 points ;
- notice technique recueillant la qualité des fournisseurs et des fournitures, leur méthode de mise en oeuvre: sur 15 points ;
- adaptation des méthodes de mise en oeuvre au site: sur 10 points ;
- respect des milieux et du site: sur 10 points.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est disponible gratuitement par téléchargement sur le site internet de la Ville (cf. Adresse supra). En cas de difficulté de téléchargement, le dossier sera transmis par mail. Exceptionnellement, si le téléchargement ou la transmission par mail est défectueuse, le dossier de consultation pourra être transmis sur support papier.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le dossier de consultation est disponible gratuitement par téléchargement sur le site internet de la Ville (cf. Adresse supra). En cas de difficulté de téléchargement, le dossier sera transmis par mail. Exceptionnellement, si le téléchargement ou la transmission par mail est défectueuse, le dossier de consultation pourra être transmis sur support papier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Roubaix.
Correspondant : Mme Annie Vandenberghe, 17grand place CS 70737, 59066 Troubaix Cedex 1, tél. : 03-20-66-48-35, télécopieur : 03-20-66-47-51, courriel : commandepublique@ville-roubaix.fr, adresse internet : http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 143 rue jacquemars giélée 59014 Lille Cedex tél. : 03-20-63-13-00 courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Aménagement paysager.

C.P.V. - Objet principal : 451127002.
Lot(s) 2 Ouvrages bois et métallerie.

C.P.V. - Objet principal : 03410000
Objets supplémentaires : 45223100.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00