Centrale des marchés
Réhabilitation d'une agence de la Caf du Nord - 124 Rue Gambetta à Roubaix Le présent marché public de travaux a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation d'une agence de la Caf du Nord cp : 59000 adresse : Caisse d'Allocations Familiales du Nord...
CAF NORD 59000Lille anthony.vanhersecker@cafnord.cnafmail.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réhabilitation d'une agence de la Caf du Nord - 124 Rue Gambetta à Roubaix

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1729246

Date de clôture estimée : 04/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/10/15)
15-159140

Département(s) de publication : 59, 62
Annonce No 15-159140
 I. II. III. IV. VI.

Avis de marché

Travaux


Directive 2004/18/CE.

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
CAF NORD, caisse d'allocations Familiales du Nord 105 rur d'artois, à l'attention de M. Vanhersecker Anthony, F-59000 Lille. Tél. (+33) 03 27 22 15 36. E-mail : anthony.vanhersecker@cafnord.cnafmail.fr.
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
CAF DU NORD, tsa 12002, Contact : service Achats/Marchés, F-59352 Douai.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre.
I.3) Activité principale :
Autre : Caisse d'Allocations Familiales.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II : Objet du marché

II.1) Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
  réhabilitation d'une agence de la Caf du Nord - 124 Rue Gambetta à Roubaix.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
  Travaux.
  Exécution.
  Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 124 Rue Gambetta, 59100 Roubaix.
  Code NUTS |FR301|.
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
  
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
  
  
  
  
  
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
  le présent marché public de travaux a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation d'une agence de la Caf du Nord.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
  45210000, 45215222, 45216110.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
  Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non
II.1.8)Lots :
  Division en lots : Oui.
  Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9)Variantes :
  Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
  
  Valeur estimée hors TVA : 2 962 000 euros.
II.2.2)Informations sur les options :
  Options : non.
  
  
II.2.3)Reconduction :
  Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
  
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
  

Information sur les lots

LOT no 1 intitulé : Gros oeuvre - démolition
 1)Description succincte
  Travaux préparatoireTravaux de curage architectural et techniqueTravaux de gros oeuvre
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45223220, 45111000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 230 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service.
LOT no 2 intitulé : Façades - bardage
 1)Description succincte
  Travaux de maçonnerie : gommage et déjointoiement, remplacement de briques, rejointoiement, joint de dilationTravaux de bardage : ossature hall d'entrée, bardage zincTravaux de peinture : décapage de la peinture existante et nettoyage du support
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45262650.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 390 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 3 intitulé : Etanchéïté
 1)Description succincte
  Travaux d'étanchéité : dépose - dépose soigné - étanchité végétalisée - étanchéité auto protégée - dalle sur plot - lanterneau - revêtement pierre bleue - acodrain - création de DEP Parement pierre bleueRéparation de verrièreTravaux de métallerie : couvertine, ligne de vie, crochet d'ancrage, gardes corps, portillon, gardes corps technique, échelle à crinoline, escallier métallique
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45261420.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 580 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 4 intitulé : Menuiseries extérieures
 1)Description succincte
  Travaux de menuiseries aluminium : châssis fixe, porte automatique, portes tiercées métallique, portes double métallique, porte simpe métallique, habillage aluminium, vitrophanie, film protection solaire
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45421000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 33 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 5 intitulé : Plâtrerie - faux plafonds
 1)Description succincte
  Travaux de plâtrerie et menuiseries : cloison de distribution, cloison carreaux de plâtre, cloison de distribution CF1h, trappe de visite, tablette, encoffrement, portes simples, porte tiercée, porte simple CF, porte tiercée CF, porte cf. avec oculus, porte de recoupement, façade de placard technique, châssis vitré coupe-feu, ventouseTravaux de faux plafonds : faux plafonds plâtre, joue de faux plafonds, plafonds en dalle, plafond perforé, plafond fibre de bois, démontage de faux plafonds, plénum phonique, caisson phonique
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45410000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 300 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 6 intitulé : Agencement - menuiseries intérieures
 1)Description succincte
  Travaux de menuiseries aluminium : cloison modulaire bureau, cloison modulaire vitrée, cloison vitrée, cloison modulaire pleine, cloison modulaire semi/vitrée, châssis vitréeTravaux de menuiserie intérieure : porte simple toute hauteur, plinthes médium, plancher technique, store intérieur, suspension acoustique, cloison boisMobilier : meuble bas, meuble haut type A, meuble haut type B, meuble de cuisine, meuble micro-onde, équipement douche
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45421000, 39100000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 360 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 7 intitulé : Carrelage - faïences
 1)Description succincte
  Travaux de carrelage : chape, étanchéité, carrelage 60x60, carrelage 30x60, aps brosseTravaux de faïences : faïence, miroir, joint
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45431000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 100 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 8 intitulé : Peintures - sols souples
 1)Description succincte
  Travaux de peinture : préparation, époussetage, ponçage, dérouillage, égrenage sur plâtre, couche d'impression primaire, rebouchage, enduit primaire ou ratissage, désentoilage, peinture mural, peinture sur plâtre, peinture sur bois intérieur, peinture sur canalisations pvc, peinture sur parties métalliques, peinture sur béton, peinture de sol étanche, joint acryliqueTravaux de sol souple : ragréage, sol soupe
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45442100, 45432130.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 150 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 9 intitulé : Chauffage - ventilation - plomberie sanitaire
 1)Description succincte
  Travaux de chauffage : réseaux de chauffage, chaudière et régulation , conduit de fumée, radiateurs, Travaux de ventilation : circulation d'air en locaux, bouches d'extraction, réseaux de gainesTravaux de plomberie : réseau EFS/ECS, réseau EU/EV/EP
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45332000, 45331000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 540 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 10 intitulé : Electricité
 1)Description succincte
  Alimentation, tableaux électriques, interrupteurs et prises. Eclairage, câblage
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45311000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 200 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 11 intitulé : Ascenseur
 1)Description succincte
  Etudes d'exécution, travaux préparatoires, travaux de mise en conformité des ascenseurs, travaux de modernisation des ascenseurs, travaux divers
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45313100.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 33 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 12 intitulé : Aménagement extérieur
 1)Description succincte
  Travaux espaces vertsTravaux de terrasse et pergola bois
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45112700.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 46 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
  Conformément à l'article 101 du Code des Marchés Publics, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.
la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une "garantie à première demande".
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
  Financement national.
le présent marché est conclu à prix définitfs, forfaitaires et révisables. Paiement à 30 jours à la réception des demandes de règlements. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectue avant le premier jour du calendrier du semestre de 'Lannée civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de 8 points. De plus une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euro(s) est due en cas de retard de paiement.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
  La formule du groupement doit être solidaire.
III.1.4)Autres conditions particulières :
  L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats devront produire une lettre de candidature (ou Dc1) et une déclaration du candidat (ou Dc2)
Un justificatif relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat
une déclaration sur l'honneur pour justifier que les candidats n'entrent dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
si la Société à moins de 3 ans, le candidat fournit un document justifiant de la date de création de l'entreprise (attestation sur l'honneur admise).
III.2.2)Capacité économique et financière :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cf. Dc2).
III.2.3)Capacité technique :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (cf. Dc2) ;
Liste des travaux exécutés (3 dernières années) avec attestations de bonne exécution ou attestation sur l'honneur pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (cf. Dc2).
III.2.4)Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession :
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV : Procédure

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
  Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
     1. valeur technique. Pondération : 50.
     2. prix. Pondération : 35.
     3. délais. Pondération : 15.
IV.2.2) Enchère électronique :
  Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
  Marché no 15S0065.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
  Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
  Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 4 décembre 2015 - 15:00.
  Documents payants : oui.
  Modalités de paiement : le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.achatpublic.com.
Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Ad concept est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (voir article 2 du Règlement de Consultation)
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe no 1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Chque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
pour cette opération, les opérateurs économiques pour les lots 1, 2,3, 9 et 10 devront assister obligatoirement à une visite de chantier sur le site qui fera l'objet des travaux afin d'en évaluer objectivement les difficultés et particularités techniques (voir article 8 du Règlement de Consultation).
La remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé.les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci-dessous indiquée :
caf du nord - service Achats/Marchés - tSA 12002 - 59352 DOUAI Cedex
Les plis contenants les cindidatures et les offres peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com (voir article 7 et annexe 1 du Règlement de Consultation).
Les plis peuvent également être remis en main propre contre récépissé du lundi au mercredi et le vendredi aux horaires suivants : 8 H 30 / 11 H 30 et 13 H 30 / 15 H 30, à l'exception des jours fériés et jours chômés.
à l'adresse ci-dssous:
caf du nord -Service Achats/Marchés - 76 Rue Henri Dunant - 59500 DOUAI.
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
  4 décembre 2015 - 15:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
  Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
  Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT :
  Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
  Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
  
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 octobre 2015.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
  Tribunal de Grande Instance de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, F-59000 Lille. Tél. (+33) 3 20 78 33 33.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  16 octobre 2015.
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
CAF NORD, caisse d'allocations Familiales du Nord 105 rur d'artois, à l'attention de M. Vanhersecker Anthony, F-59000 Lille. Tél. (+33) 03 27 22 15 36. E-mail : anthony.vanhersecker@cafnord.cnafmail.fr.
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
CAF DU NORD, tsa 12002, Contact : service Achats/Marchés, F-59352 Douai.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre.
I.3) Activité principale :
Autre : Caisse d'Allocations Familiales.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
II.1) Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
  réhabilitation d'une agence de la Caf du Nord - 124 Rue Gambetta à Roubaix.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
  Travaux.
  Exécution.
  Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 124 Rue Gambetta, 59100 Roubaix.
  Code NUTS |FR301|.
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
  
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
  
  
  
  
  
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
  le présent marché public de travaux a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation d'une agence de la Caf du Nord.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
  45210000, 45215222, 45216110.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
  Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non
II.1.8)Lots :
  Division en lots : Oui.
  Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9)Variantes :
  Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
  
  Valeur estimée hors TVA : 2 962 000 euros.
II.2.2)Informations sur les options :
  Options : non.
  
  
II.2.3)Reconduction :
  Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
  
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
  
LOT no 1 intitulé : Gros oeuvre - démolition
 1)Description succincte
  Travaux préparatoireTravaux de curage architectural et techniqueTravaux de gros oeuvre
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45223220, 45111000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 230 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service.
LOT no 2 intitulé : Façades - bardage
 1)Description succincte
  Travaux de maçonnerie : gommage et déjointoiement, remplacement de briques, rejointoiement, joint de dilationTravaux de bardage : ossature hall d'entrée, bardage zincTravaux de peinture : décapage de la peinture existante et nettoyage du support
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45262650.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 390 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 3 intitulé : Etanchéïté
 1)Description succincte
  Travaux d'étanchéité : dépose - dépose soigné - étanchité végétalisée - étanchéité auto protégée - dalle sur plot - lanterneau - revêtement pierre bleue - acodrain - création de DEP Parement pierre bleueRéparation de verrièreTravaux de métallerie : couvertine, ligne de vie, crochet d'ancrage, gardes corps, portillon, gardes corps technique, échelle à crinoline, escallier métallique
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45261420.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 580 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 4 intitulé : Menuiseries extérieures
 1)Description succincte
  Travaux de menuiseries aluminium : châssis fixe, porte automatique, portes tiercées métallique, portes double métallique, porte simpe métallique, habillage aluminium, vitrophanie, film protection solaire
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45421000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 33 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 5 intitulé : Plâtrerie - faux plafonds
 1)Description succincte
  Travaux de plâtrerie et menuiseries : cloison de distribution, cloison carreaux de plâtre, cloison de distribution CF1h, trappe de visite, tablette, encoffrement, portes simples, porte tiercée, porte simple CF, porte tiercée CF, porte cf. avec oculus, porte de recoupement, façade de placard technique, châssis vitré coupe-feu, ventouseTravaux de faux plafonds : faux plafonds plâtre, joue de faux plafonds, plafonds en dalle, plafond perforé, plafond fibre de bois, démontage de faux plafonds, plénum phonique, caisson phonique
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45410000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 300 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 6 intitulé : Agencement - menuiseries intérieures
 1)Description succincte
  Travaux de menuiseries aluminium : cloison modulaire bureau, cloison modulaire vitrée, cloison vitrée, cloison modulaire pleine, cloison modulaire semi/vitrée, châssis vitréeTravaux de menuiserie intérieure : porte simple toute hauteur, plinthes médium, plancher technique, store intérieur, suspension acoustique, cloison boisMobilier : meuble bas, meuble haut type A, meuble haut type B, meuble de cuisine, meuble micro-onde, équipement douche
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45421000, 39100000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 360 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 7 intitulé : Carrelage - faïences
 1)Description succincte
  Travaux de carrelage : chape, étanchéité, carrelage 60x60, carrelage 30x60, aps brosseTravaux de faïences : faïence, miroir, joint
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45431000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 100 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 8 intitulé : Peintures - sols souples
 1)Description succincte
  Travaux de peinture : préparation, époussetage, ponçage, dérouillage, égrenage sur plâtre, couche d'impression primaire, rebouchage, enduit primaire ou ratissage, désentoilage, peinture mural, peinture sur plâtre, peinture sur bois intérieur, peinture sur canalisations pvc, peinture sur parties métalliques, peinture sur béton, peinture de sol étanche, joint acryliqueTravaux de sol souple : ragréage, sol soupe
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45442100, 45432130.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 150 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 9 intitulé : Chauffage - ventilation - plomberie sanitaire
 1)Description succincte
  Travaux de chauffage : réseaux de chauffage, chaudière et régulation , conduit de fumée, radiateurs, Travaux de ventilation : circulation d'air en locaux, bouches d'extraction, réseaux de gainesTravaux de plomberie : réseau EFS/ECS, réseau EU/EV/EP
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45332000, 45331000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 540 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 10 intitulé : Electricité
 1)Description succincte
  Alimentation, tableaux électriques, interrupteurs et prises. Eclairage, câblage
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45311000.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 200 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 11 intitulé : Ascenseur
 1)Description succincte
  Etudes d'exécution, travaux préparatoires, travaux de mise en conformité des ascenseurs, travaux de modernisation des ascenseurs, travaux divers
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45313100.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 33 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
LOT no 12 intitulé : Aménagement extérieur
 1)Description succincte
  Travaux espaces vertsTravaux de terrasse et pergola bois
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45112700.
 3)Quantité ou étendue
  Coût estimé hors TVA : 46 000 euros.
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
  Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
  Conformément à l'article 101 du Code des Marchés Publics, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.
la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une "garantie à première demande".
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
  Financement national.
le présent marché est conclu à prix définitfs, forfaitaires et révisables. Paiement à 30 jours à la réception des demandes de règlements. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectue avant le premier jour du calendrier du semestre de 'Lannée civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de 8 points. De plus une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euro(s) est due en cas de retard de paiement.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
  La formule du groupement doit être solidaire.
III.1.4)Autres conditions particulières :
  L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats devront produire une lettre de candidature (ou Dc1) et une déclaration du candidat (ou Dc2)
Un justificatif relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat
une déclaration sur l'honneur pour justifier que les candidats n'entrent dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
si la Société à moins de 3 ans, le candidat fournit un document justifiant de la date de création de l'entreprise (attestation sur l'honneur admise).
III.2.2)Capacité économique et financière :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cf. Dc2).
III.2.3)Capacité technique :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (cf. Dc2) ;
Liste des travaux exécutés (3 dernières années) avec attestations de bonne exécution ou attestation sur l'honneur pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (cf. Dc2).
III.2.4)Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession :
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
  Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
     1. valeur technique. Pondération : 50.
     2. prix. Pondération : 35.
     3. délais. Pondération : 15.
IV.2.2) Enchère électronique :
  Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
  Marché no 15S0065.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
  Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
  Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 4 décembre 2015 - 15:00.
  Documents payants : oui.
  Modalités de paiement : le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.achatpublic.com.
Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Ad concept est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (voir article 2 du Règlement de Consultation)
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe no 1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Chque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
pour cette opération, les opérateurs économiques pour les lots 1, 2,3, 9 et 10 devront assister obligatoirement à une visite de chantier sur le site qui fera l'objet des travaux afin d'en évaluer objectivement les difficultés et particularités techniques (voir article 8 du Règlement de Consultation).
La remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé.les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci-dessous indiquée :
caf du nord - service Achats/Marchés - tSA 12002 - 59352 DOUAI Cedex
Les plis contenants les cindidatures et les offres peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com (voir article 7 et annexe 1 du Règlement de Consultation).
Les plis peuvent également être remis en main propre contre récépissé du lundi au mercredi et le vendredi aux horaires suivants : 8 H 30 / 11 H 30 et 13 H 30 / 15 H 30, à l'exception des jours fériés et jours chômés.
à l'adresse ci-dssous:
caf du nord -Service Achats/Marchés - 76 Rue Henri Dunant - 59500 DOUAI.
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
  4 décembre 2015 - 15:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
  Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
  Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :
VI.1) RENOUVELLEMENT :
  Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
  Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
  
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 octobre 2015.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
  Tribunal de Grande Instance de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, F-59000 Lille. Tél. (+33) 3 20 78 33 33.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  16 octobre 2015.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous