Centrale des marchés
OP 095019, travaux de mise en conformité des installations de désenfumage du bâtiment E «internat filles» au lycée professionnel de Rostrenen Conseil régional de Bretagne Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014 Lycée professionnel de Rostrenen (22110), mise en conformité des installa...
Conseil régional de Bretagne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

OP 095019, travaux de mise en conformité des installations de désenfumage du bâtiment E «internat filles» au lycée professionnel de Rostrenen

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 11181

Date de clôture estimée : 30/01/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (19/12/11)
Conseil régional de Bretagne
Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014
Lycée professionnel de Rostrenen (22110), mise en conformité des installations de désenfumage bâtiment E internat filles
Procédure adaptée
Travaux

1. Maître d'ouvrage : région Bretagne, direction de l'immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 07.
2. Mandataire du maître de l'ouvrage / organisme qui passe le marché : Semaeb (Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Équipement de la Bretagne), dont le siège est situé : 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07 et représentée par son agence des Côtes-d'Armor, 24, rue Gourien, BP 4117, 22041 Saint-Brieuc cedex 02.
3. Procédure de passation : procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.
4. Objet du marché, intitulé de l'opération : OP 095019, travaux de mise en conformité des installations de désenfumage du bâtiment E «internat filles» au lycée professionnel de Rostrenen.
5. Lieu d'exécution : lycée professionnel de Rostrenen, 47, rue René-Le-Magorec (22110).
6. Durée du marché et délais d'exécution : démarrage prévisionnel des travaux le 2 juillet 2012. Le délai d'exécution sera de 6 semaines.
Les travaux sont répartis sur 1 seule tranche ferme et devront être achevés pour le 10 août 2012.
7. Caractéristiques principales :
Les travaux sont répartis en 3 lots comme suit :
Lot 01 : démolition / g. oeuvre / étanchéité / plâtrerie cloison / faux plafonds / menuiseries intérieures / revêtements sols / peinture.
Lot 02 : désenfumage / électricité.
Lot 03 : nettoyage.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Il est prévu des options qui seront à chiffrer obligatoirement.
Les variantes ne sont pas autorisées.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
La visite des lieux est fortement conseillée. Veuillez noter que l'établissement sera fermé, pour congés scolaires, du vendredi 16 décembre 2011 au soir jusqu'au lundi 2 janvier 2012 inclus.
8. Modalités essentielles de financement et de paiement : ressources propres du conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques. Paiement conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
9. Conditions relatives aux cautionnements et garantie exigés : constitution d'une garantie à première demande ou retenue de garantie. Refus de la caution personnelle et solidaire.
10. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultations (DC2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l'année en cours.
11. Délais de validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de remise des offres.
12. Retrait des dossiers : le dossier de consultation est disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics E-Mégalis (https://www.e-megalisbretagne.org /)
Un exemplaire papier peut également être retiré gratuitement sur demande écrite (lettre, email ou fax) à l'adresse suivante : Semaeb, agence des Côtes-d'Armor, 24, rue Gourien, BP 4117, 22041 Saint-Brieuc cedex 02, (fax 02.96.94.52.15, courriel saint-brieuc@semaeb.fr).
13. Date et lieu de remise des offres : l'enveloppe unique contenant la candidature et l'offre tels que définis dans le règlement de consultation devra parvenir avant le 30 janvier 2012, à 12 h par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée contre récépissé à l'adresse suivante : Semaeb, agence des Côtes-d'Armor, 24, rue Gourien, BP 4117, 22041 Saint-Brieuc cedex 02.
14. Critères de jugement : l'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants pondérés (voir le règlement de consultation) :
_ 60 % : valeur technique et qualité de l'offre appréciée dans une démarche de développement durable et jugée sur la base du mémoire technique remis par le candidat ;
_ 40 % : prix des prestations.
15. Renseignements :
D'ordre administratif : Semaeb (Saint-Brieuc) : tél. 02 96 78 39 00 (M. Tregaro) .
D'ordre technique : Beterem Ingénierie : tél. 02 99 14 59 60 (M. Sellin).
16. Procédures de recours :
Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : Tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84, email : greffe.ta-rennes@juradm.fr, http://www.ta-rennes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, 02 40 47 90 68.
17. Date d'envoi à publication : 14 décembre 2011.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous