Centrale des marchés
travaux pour la réfection de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Corot - quartier Pommier Picard à Roissy-En-Brie Travaux pour la réfection de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Corot - Quartier Pommier Picard adresse : 9 rue Pasteur ville : Roissy-en-Brie correspondant : M. Le Président designation ...
Communauté agglo la Brie Francilienne 77680Roissy-en-Brie
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux pour la réfection de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Corot - quartier Pommier Picard à Roissy-En-Brie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491507

Date de clôture estimée : 01/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/05/15)
15-63933
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 77 Annonce No 15-63933 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté agglo la Brie Francilienne. Correspondant : M. le président, 9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : travaux pour la réfection de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Corot - quartier Pommier Picard . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45454100. Lieu d'exécution : rue Jean-Baptiste Corot, 77680 Roissy-en-Brie. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Options : descriptions concernant les achats complémentaires : mise aux normes PMR des arrêts de bus. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 70 jours à compter de la notification du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés sur le budget de la communauté d'agglomération. Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le C.C.A.P. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Aucune prestation n'est réservée au profit d'entreprises ou d'établissements visés par l'article 15 du Code des marchés publics. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières Capacités professionnelles. Situation juridique - références requises : - Déclaration du candidat - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail. Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix des prestations : 50 %; - compréhension du maître de l'ouvrage : 40 %; - sécurité, qualité et développement durable : 10 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 1.e.r juin 2015, à 11 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Les candidats sont invités à visiter librement l'ensemble du site avant la remise de leur offre. Aucune plus value ne sera acceptée pour notamment des problèmes d'accès si ces derniers ne sont pas répertoriés dans l'offre du candidat. Dans le cadre de la consultation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats classés aux trois premières positions à l'issue de la première analyse des offres. Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : Offre pour : travaux pour la refection de la chaussee de la rue jean-baptisite corot - quartier pommier picard. Ne pas ouvrir Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et le règlement de la consultation et devra être remis contre récépissé aux horaires d'ouverture du service commande publique de Roissy-En-Brie du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures,ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées et ce, à l'adresse suivante : la brie francilienne, Service Commande Publique de Roissy-En-Brie, 36 rue de Wattripont 77680 roissy en brie. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.klekoon.com. Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé Usb...) n'est pas autorisée. Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mai 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : La Brie Francilienne. Correspondant : service commande publique de la ville de Roissy-En-Brie,  36 rue de Wattripont,  77680 Roissy-en-Brie, , tél. : 01-64-43-15-00, , télécopieur : 01-60-64-22-08, , courriel : commande-publique@roissyenbrie77.fr,  adresse internet : http://www.klekoon.fr . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : La Brie Francilienne. Correspondant : service commande publique de la ville de Roissy-En-Brie,  36 rue de Wattripont,  77680 Roissy-en-Brie, , tél. : 01-64-43-15-00, , télécopieur : 01-60-64-22-08, , courriel : commande-publique@roissyenbrie77.fr,  adresse internet : http://www.klekoon.fr . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-33, courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique)
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00