Centrale des marchés
12 Réhabilitation du poste de refoulement de Sebazac-Nord - à Sébazac-Concourès 12 Réhabilitation du poste de refoulement de Sebazac-Nord - à Sébazac-Concourès réhabilitation du poste de refoulement de Sebazac-Nord - sébazac-Concourès. ville : Rodez Cedex 9, code_postal : ...
Cté d'Agglomération du Grand Rodez 12035Rodez marchespublics@agglo-grandrodez.fr 0565738310
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

12 Réhabilitation du poste de refoulement de Sebazac-Nord - à Sébazac-Concourès

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 540393

Date de clôture estimée : 18/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (28/03/13)
13-54582

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglomération du Grand Rodez.
Correspondant : M. Mouly Ludovic, Président, 1 place Adrien Rozier CS 53531 12035 Rodez Cedex 9 tél. : 05-65-73-83-00 télécopieur : 05-65-73-83-10 courriel : marchespublics@agglo-grandrodez.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.rodez-epp.cce.bull.fr/.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement public territorial.

Objet du marché : réhabilitation du poste de refoulement de Sebazac-Nord - sébazac-Concourès.

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par virement bancaire (mandat administratif).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : 1 - garanties et capacités techniques et financières
2 - moyens techniques et humains de l'entreprise.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : candidature :
- la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (ou imprimé Dc1)
- la déclaration du candidat individuel ou membre du groupement (ou imprimé Dc2)
- une déclaration appropriée de banques ou une preuve d'une assurance pour les risques professionnels
- les références du candidat dans la réalisation de prestations similaires notamment les références techniques et les compétences dans le domaine de la conception et/ou de la mise en oeuvre de postes de refoulement des eaux usées : la liste des principales prestations en cours d'exécution ou exécutées au cours des 3 dernières années par le candidat et ses cotraitants éventuels, en lien avec la prestation commandée- il sera bien précisé l'identité du client, la date de la prestation et le travail exact réalisé par le candidat. Pour les entreprises nouvellement créées, au lieu des références, seront produits les titres professionnels et références personnelles des membres de la société.
- Renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, et documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
- : offre :
- l'acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché.
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières, cahier ci-joint à accepter sans modification.
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières, cahier ci-joint à accepter sans modification.
- Le Mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux dans le respect des exigences du cctp. A ce document, seront joints des documents explicatifs, notamment :
- les références techniques et les compétences dans le domaine de la conception et/ou de la mise en oeuvre de postes de refoulement des eaux usées ;
- des indications concernant les principaux ouvrages, fournitures, et équipements proposés, accompagnées éventuellement de documentations techniques, croquis, note de dimensionnement, fiches de certification, etc. Des plans d'ensemble et de détail pourront notamment être joints afin de préciser la solution proposée et décrire les principaux ouvrages ;
- des indications concernant la méthodologie, les procédés et moyens d'exécution envisagés ;
- un programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier.
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 avril 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13S0015.

Renseignements complémentaires : durée du marché ou délai d'exécution :
Délai d'exécution : 3 Semaine(S)
Point de départ : Ordre de service
critère d'attribution : voir règlement de consultation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : communauté d'agglomération du Grand Rodez - sans frais de reprographie.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : communauté d'agglomération du Grand Rodez.
1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez Cedex 9, adresse internet : http://www.rodez-epp.cce.bull.fr/.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Cabinet A2E.
résidence La Boriette Bâtiment B1 rue Vieussens, 12000 Rodez, tél. : 05-65-78-65-73, télécopieur : 05-65-78-59-20.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Grand Rodez.
Correspondant : MOULY, 1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez Cedex 9, tél. : 05-65-73-83-00, télécopieur : 05-65-73-83-84, courriel : marchespublics@agglo-grandrodez.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Grand Rodez.
1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez Cedex 9, tél. : 05-65-73-83-00, télécopieur : 05-65-73-83-84, courriel : marchespublics@agglo-grandrodez.fr, adresse internet : http://www.rodez-epp.cce.bull.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif Toulouse 68 rue Raymond IV 31068 Toulouse Cedex 07 tél. : 05-62-73-57-57 télécopieur : 05-62-73-57-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif Toulouse 68 rue Raymond IV 31068 Toulouse Cedex 07 poste : 0562735740 tél. : 05-62-73-57-57.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00