Centrale des marchés
Réfection des installations de chauffage d'un bâtiment avenue de l'Europe Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération du Grand Rodez Correspondant : M. Christian TEYSSEDRE, Président, 1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez cedex...
CAGR Communauté d'Agglomération du Grand Rodez 12035Rodez marchespublics@agglo-grandrodez.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réfection des installations de chauffage d'un bâtiment avenue de l'Europe

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1156719

Date de clôture estimée : 28/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/07/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :Communauté d'agglomération du Grand Rodez
Correspondant : M. Christian TEYSSEDRE, Président, 1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez cedex 9, tél. : 05 65 73 83 00, télécopieur : 05 65 73 83 84, courriel : marchespublics@agglo-grandrodez.fr, adresse internet : http://marches-publics.sis-marches.com/ca-grand-rodez/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Etablissement public territorial


Objet du marché :Travaux de réfection chaufferie et réseaux - bâtiment avenue de l'Europe


Type de marché de travaux :exécution
L'avis implique un marché public

Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots :non
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie (taux 5,00%)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :Financement par des ressources propres/Paiement par virement bancaire (mandat administratif)
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1. Garanties et capacités techniques et financières
2. Moyens techniques et humains de l'entreprise
3. Récépissé de visite
Critères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Type de procédure :Procédure adaptée


Date limite de réception des offres :28 août 2014 à 12 h 00


Délai minimum de validité des offres :120 jours à compter de la date limite de réception des offres.


Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 14S0034
Renseignements complémentaires :Délai d'exécution : 7 Semaine(s)
Point de départ : Ordre de service
Délai d'exécution : 7 Semaine(s)
Point de départ : Ordre de service
ATTENTION : la visite sur site est obligatoire.
Il convient pour cela de prendre rendez-vous auprès de M. Jean Rouquette (Responsable entretien du Patrimoine et travaux Neufs)
Tel: 05.65.73.83.18 - port: 06.70.79.06.28
jean.rouquette@agglo-grandrodez.fr
1 - Prix des prestations (pondération 60 %) apprécié au regard du prix renseigné à l'acte d'engagement
L'analyse du prix sera effectuée de la façon suivante : montant offre la moins disante du même lot / montant offre candidat x 10. La note ainsi obtenue sera pondérée à 60 %
2 - Valeur technique des prestations (pondération 40%) appréciée au regard :
- du mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux qui doit comporter la description des moyens humains, des moyens techniques, des modes opératoires, de l'organisation générale du chantier (20 points) ;
- des fiches produits des matériaux mis en oeuvre (20 points).
Date d'envoi du présent avis à la publication :11 juillet 2014

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :M. Jean ROUQUETTE , Communauté d'agglomération du Grand Rodez, 1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez cedex 9, tél. : 05 65 73 83 00

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :Communauté d'agglomération du Grand Rodez, 1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez cedex 9, tél. : 05 65 73 83 00, télécopieur : 05 65 73 83 84, courriel : marchespublics@agglo-grandrodez.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :Communauté d'agglomération du Grand Rodez, 1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez cedex 9, tél. : 05 65 73 83 00, télécopieur : 05 65 73 83 84, adresse internet : http://marches-publics.sis-marches.com/ca-grand-rodez/index.jsp

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :Communauté d'agglomération du Grand Rodez, 1 place Adrien Rozier CS 53531, 12035 Rodez cedex 9, tél. : 05 65 73 83 00, télécopieur : 05 65 73 83 84, adresse internet : http://marches-publics.sis-marches.com/ca-grand-rodez/index.jsp

Instance chargée des procédures de recours :Tribunal administratif Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse cedex 07, tél. : 05 62 73 57 57, télécopieur : 05 62 73 57 40

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :Tribunal administratif Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse cedex 07
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00