Centrale des marchés
17 Terrassement pour reprise des branchements d'eau potable en plomb, pour le compte de la ville à Rochefort 17 Terrassement pour reprise des branchements d'eau potable en plomb, pour le compte de la ville à Rochefort terrassement pour reprise des branchements d'eau potable en plomb. ville : Rochefort, ...
Ville de Rochefort 17301Rochefort marches.publics@ville-rochefort.fr 0546826599
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

17 Terrassement pour reprise des branchements d'eau potable en plomb, pour le compte de la ville à Rochefort

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 122704

Date de clôture estimée : 20/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/06/12)
12-107313
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rochefort.
Correspondant : Grasset Bernard, Maire, 119 rue Pierre Loti B.P. 60030, 17301 Rochefort Cedex, tél. : 05-46-82-65-00, télécopieur : 05-46-82-65-99, courriel : marches.publics@ville-rochefort.fr, adresse internet : http://www.ville-rochefort.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.ville-rochefort.fr/marches-publics/publications.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : terrassement pour reprise des branchements d'eau potable en plomb.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux concernent le terrassement et le percement chez l'abonné nécessaires au remplacement des branchements d'eau potable en plomb par du polyéthylène.
L'enlèvement du tuyau plomb existant ainsi que la fourniture et la pose du nouveau branchement seront assurés par le Service des Eaux de la Ville de Rochefort
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ces travaux comprennent :
- la mise en place de la signalisation
- le sciage de la voirie (chaussée + trottoir) avant terrassement
- l'exécution des terrassements et l'évacuation des déblais
le terrassement comprendra une fouille au dessus de la canalisation d'alimentation en eau potable ainsi qu'une tranchée pour la reprise du branchement et le percement chez l'abonné d'un diamètre de 50 mm :
-le remblaiement des fouilles
-la mise en place de grillage avertisseur
-le comblement des tranchées avec compactage
-la réfection du percement chez l'abonné
-la réfection des chaussées et trottoirs :
- réalisation d'un revêtement bicouche sur chaussée ou d'un enrobé à chaud à la demande du Maître d'oeuvre
- la réalisation d'un bicouche ou d'un béton maigre balayé sur trottoir (rouge ou gris).

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Cautionnement et garanties exigés : une avance de 5 % du montant du marché peut être accordée sous réserve de la production d'une garantie à première demande couvrant le montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations sont financées sur le budget de la Collectivité.
Le paiement des factures s'effectuera par mandat administratif dans le délai global de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est exigée, Néanmoins en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire des membres du groupement.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5) disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics ;
- : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
- : DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 50 % ;
- prix des prestations : 30 % ;
- délai d'exécution : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 juin 2012, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Ctm/Gm/2012-035/T.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-rochefort.fr/marches-publics/publications
Marché à bons de commande
délai d'exécution : 1 an renouvelable 3 fois par périodes d'1 an, à compter du 20/08/1012
criteres d'attributions : la valeur technique sera appréciée à l'aide du mémoire qui mentionnera :
- les modalités d'intervention de l'entreprise (organisation du chantier) 20 %
- les moyens techniques et humains mis en oeuvre 10 %
- la performance en matière de protection de l'environnement : 10 %
- les dispositions prévues pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs 10 %.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mai 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Rochefort : Service des Marchés Publics.
119 rue Pierre Loti B.P. 60030, 17301 Rochefort, tél. : 05-46-82-66-51, télécopieur : 05-46-82-65-99, courriel : marches.publics@ville-rochefort.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Centre technique municipal : Service des eaux.
rue Vaudreuil, 17300 Rochefort, tél. : 05-46-82-67-13, télécopieur : 05-46-82-67-09, courriel : guillaume.michaud@ville-rochefort.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Rochefort : Service des Marchés Publics.
119 rue Pierre Loti B.P. 60030, 17301 Rochefort, tél. : 05-46-82-65-66, télécopieur : 05-46-82-65-99, courriel : marches.publics@ville-rochefort.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Rochefort : Service des Marchés Publics.
119 rue Pierre Loti B.P. 60030, 17301 Rochefort, tél. : 05-46-82-66-51, télécopieur : 05-46-82-65-99, courriel : marches.publics@ville-rochefort.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac, Hôtel Gilbert B.P. 541, 86020 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le Greffe du Tribunal Administratif de Poitiers ci-dessus.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Lot unique.

Cout estimé (H.T.) : entre 75 000 EUR et 300 000 EUR

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous