Centrale des marchés
17 relogement du Tribunal d'Instance et du Conseil des Prud'hommes de Rochefort 17 relogement du Tribunal d'Instance et du Conseil des Prud'hommes de Rochefort relogement du tribunal d'instance et du conseil des prud'hommes de Rochefort. code_postal : 17300 lieu : palais d...
ARE Bordeaux 33000Bordeaux
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

17 relogement du Tribunal d'Instance et du Conseil des Prud'hommes de Rochefort

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1000356

Date de clôture estimée : 28/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/03/14)
14-35956

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ARE Bordeaux.
Correspondant : ministère de la justice - secrétariat général, représenté par le chef du département immobilier de Bordeaux, 36, rue Servandoni 33000 Bordeaux.

Objet du marché : relogement du tribunal d'instance et du conseil des prud'hommes de Rochefort.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45223220, 45421000, 45442100, 45311000.

Lieu d'exécution : palais de justice de Rochefort, rue Chanzy, 17300 Rochefort.

Code NUTS : FR532.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux divisé en 5 lots
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : relogement du Tribunal d'instance et du Conseil des Prud'Hommes sur environ 1 110 mètres carrés répartis en 2 étages,
accompagné de mesures de sûreté et d'accessibilité.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 12 mai 2014.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 28 mars 2014, à 12 heures.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2014-PJ_Rochefort-Tx.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mars 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Agence Sourd-Durand Architectes.
Correspondant : M. Bruno Sourd, 32 rue Thiers, 17300 Rochefort, tél. : 05-46-99-59-13, courriel : agence@sdarchitectes.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ministère de la Justice
Département Immobilier de Bordeaux.
Correspondant : M. Côme Vergez, 36, rue Servandoni, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-79-76-33, courriel : come.vergez@justice.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers hôtel Gilbert- 15, rue de Blossac - B.P. 541 86020 Poitiers.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article
L551-1 du Code de Justice Administrative) ;
Référé Contractuel : 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché ou à
défaut 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché. Toutefois ce référé n'est pas
possible en cas de publication d'un avis d'intention de conclure le marché au moins 11 jours avant sa
signature (article L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative) ;
Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet
(articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative) ;
Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de
publicité concernant l'attribution du marché.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre.
Désamiantage, déposes et démolitions diverses, reprises de pierres de taille en façade et créations d'ouvertures.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 2 menuiseries extérieures et intérieures bois - plâtrerie - faux plafonds.
Travaux divers de menuiseries bois extérieures et intérieures, travaux sur faux-plafonds existant, plâtrerie, habillage et mobilier.
Options :
1_remplacement des menuiseries extérieures Rdc
2_remplacement des menuiseries extérieures R+1.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 3 peintures - revêtement de sols - faiences.
Revêtement de sols PVC, peintures sur menuiseries extérieures, peintures intérieures, faiences.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 4 électricité.
Armoires électriques, canalisation basse tension, réseaux de terre, éclairage intérieur, éclairage de sécurité, prises de courant, réseau VDI, système de sécurité incendie, contrôle d'accès et rafraîchissement du local informatique.
Option : Système anti-intrusion.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 5 plomberie, sanitaires, ventilation.
Dépose de tuyauterie, réseaux de distribution, fourniture et installation d'équipements et accessoires, production d'eau chaude sanitaire, VMC, chauffage et rafraîchissement.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45330000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00