Centrale des marchés
aménagement voirie de la rue des artisans sur la commune, à Roanne Aménagement voirie de la Rue des Artisans sur la commune de ROANNE tel : 04-77-44-29-95 cp : 42311 url : http://www.roannais-agglomeration.fr ville : ROANNE fax : 04-77-44-29-59 designa...
Grand Roanne Agglomération 42311Roanne commandepublique@roannais-agglomeration.fr 04 77 44 29 59
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement voirie de la rue des artisans sur la commune, à Roanne

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1443448

Date de clôture estimée : 10/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (31/03/15)
BOAMP (23/03/15)
15-42997
SOURCEWEB (21/03/15)
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 42 Annonce No 15-42997 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Roanne Agglomération. Correspondant :  NICOLIN Yves, Président, 63 rue Jean Jaurès B.P. 70005 42311 Roanne, tél. : 04-77-44-29-95, télécopieur : 04-77-44-29-59, courriel : commandepublique@roannais-agglomeration.fr adresse internet : http://www.roannais-agglomeration.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.roannais-agglomeration.fr . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : aménagement voirie de la Rue des Artisans sur la commune de ROANNE . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45233142. Lieu d'exécution : . Code NUTS : |FR715|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : le présent marché de travaux concerne l'aménagement voirie de la Rue des Artisans sur la commune de Roanne. A titre indicatif, les travaux débuteront en MAI 2015 Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les candidats devront chiffrer, sous peine de non-conformité de l'offre, la prestation supplémentaire éventuelle suivante : option technique 1 : plus-value pour réalisation des enrobés de nuit (20 h- 6 h). Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché. Cautionnement et garanties exigés : en cas de demande de versement de l'avance, une garantie à première demande du montant de l'avance sera exigée. compte tenu des délais de garanties propres à ce marché (Ccap), une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché, augmentée le cas échéant du montant des avenants, sera prélevée sur chaque demande d'acompte présentée par le titulaire (article 101 du Cmp). Cette retenue de garantie peut être remplacée pendant toute la durée du marché, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire (article 102 du Cmp). Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres Budget Général - section d'investissement, paiement à 30 jours par mandat administratif selon les dispositions de l'article 98 du CMP. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec un prestataire unique ou un groupement solidaire ou conjoint. pour les besoins de l'exécution du marché, en cas de présentation de l'offre en groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur exigera du groupement attributaire sa transformation en groupement solidaire à compte unique sans répartition. il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Situation juridique - références requises : lettre de candidature (Dc1 joint au Dce) signée par le mandataire et par chaque membre du groupement, comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics (Rubrique F1). Puis, pour chacune des entreprises, groupées ou non :. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (Dc2 joint au dce). Les documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (Dc2). Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Référence professionnelle et capacité technique - références requises : présentation d'une liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ; Déclaration indiquant les effectifs du candidat et leurs qualifications au regard de la consultation pour chacune des trois dernières années. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - le prix des prestations, selon la formule indiquée au rc : 60 %; - la valeur technique, selon les éléments figurant au rc : 40 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 10 avril 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1501010. Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.roannais-agglomeration.fr Les renseignements d'ordre administratif pourront être obtenus auprès du Service Commande Publique de Roannais Agglomération - tél. : 04.77.44.29.95. les demandes de renseignements d'ordre technique devront obligatoirement être formulées sur la plateforme de dématérialisation au plus tard 9 jours avant la date limite de remise des offres, (en cliquant sur le lien " correspondre avec l'acheteur "). Les réponses correspondantes seront alors adressées, via la plateforme de dématérialisation, à l'ensemble des candidats ayant demandé le DCE au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres. Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mars 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : ROANNAIS AGGLOMERATION : Service Commande Publique. 63 Rue Jean Jaurès B.P. 70005,  42311 Roanne. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : ROANNAIS AGGLOMERATION : Service Commande Publique. 63 rue Jean Jaurès B.P. 70005,  42311 Roanne, , tél. : 04-77-44-29-95, , télécopieur : 04-77-44-29-10, , courriel : commandepublique@roannais-agglomeration.fr. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Avant la signature du contrat : référé précontractuel devant le juge des référés du tribunal administratif de LYON (Articles L.551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants du Code de justice administrative) - après la signature du contrat : référé contractuel devant le juge des référés du tribunal administratif de LYON (Articles L.551-13 et suivants, et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative); recours en contestation de validité du contrat devant le tribunal administratif de LYON dans les deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à l'attribution du contrat, en application de l'arrêt du Conseil d'etat du 16 juillet 2007, n o 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation et de l'arrêt du Conseil d'etat du 4 avril 2014, n o 358994, "Département de Tarn-Et-Garonne"
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00