Centrale des marchés
42 Travaux de construction du centre de vol a voile - aéroport de Roanne Renaison 42 Travaux de construction du centre de vol a voile - aéroport de Roanne Renaison travaux de construction du centre de vol a voile - aeroport de roanne renaison. ville : Roanne. code_postal : 4...
Grand Roanne Agglomération 42311Roanne commandepublique@roannais-agglomeration.fr 0477442910
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

42 Travaux de construction du centre de vol a voile - aéroport de Roanne Renaison

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 851583

Date de clôture estimée : 31/10/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/10/13)
13-182065

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Roanne Agglomération.
Correspondant : AVOCAT Christian, Président, 63 rue Jean Jaurès B.P. 70005 42311 Roanne tél. : 04-77-44-29-95 télécopieur : 04-77-44-29-10 courriel : commandepublique@roannais-agglomeration.fr adresse internet : http://www.roannais-agglomeration.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.roannais-agglomeration.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de construction du centre de vol a voile - aeroport de roanne renaison.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR715ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux de construction du Centre de Vol à Voile à l'aéroport de Roanne-Renaison situé sur la commune de Saint-Léger-Sur Roanne (42155), avec l'intégration en toiture de panneaux photovoltaiques.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les CCTP de chacun des lots.
A titre indicatif les travaux débuteront en Janvier 2014.
Le lot 5 " Installation photovoltaique - étanchéité - zinguerie " est lancé par Roannais Agglomération pour le compte du groupement de commandes constitué entre Roannais Agglomération et le Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les candidats doivent remettre une offre de base répondant aux exigences du CCTP et ses pièces annexes. Ils pourront proposer des variantes avec pour exigences d'apporter des avantages en matière de développement durable par rapport aux matériels, matériaux et/ou principes définis dans le présent document sous les conditions suivantes :
- alternatives de niveau au moins équivalent, fourniture d'une notice comprenant : une étude comparative, un tableau comparatif des prix et avantages,
- un récapitulatif général
en cas de dépôt d'offre " variante ", les entreprises soumissionnaires la présenteront dans un dossier séparé.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les candidats des lots ci-dessous doivent présenter des solutions techniques pour chacune des options suivantes, sous peine de rejet de leur offre :
Lot 1 "Terrassements - voirie": option 1 "Extension hangar", option 2 "abri remorques", option 3 "alimentation lanceur" et option 4 "aménagement zone mobil-homes"
lot 2 "Gros oeuvre - maçonnerie": option 1 "Extension hangar", option 2 "Abri remorques",
lot 3 "Sol industriel": option 1 "extension hangar"
lot 4 "Charpente - bois - ossature bois - bardage": option 1 "Extension hangar", option 2 "abri remorques"
lot 5 "Installation photovoltaique - etanchéité - zinguerie": option 1 "Extension hangar", option 2 "abri remorques", option 3 "Panneau de communication"
lot 6 "Menuiseries extérieures bois - vitrerie - occultation": option 1 "Extension hangar", option 2 "motorisation VR et Bso"
Lot 7 "Métallerie": option 1 "Extension hangar", option 2 "Motorisation porte sectionnelle", option 3 "Porte sectionnelle étanche à l'air"
lot 9 "Platrerie - peinture": option 1 "extension hangar",
lot 11 "Chauffage - ventilation": option 1 "Etanchéité à l'air du réseau de ventilation"
lot 12 "Electricité - courants faibles": option 1 "Extension hangar", option 2 "abri-remorque", option 3 "Alimentation lanceur".

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : en cas de demande de versement de l'avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics et selon stipulations du CCAP, une garantie à première demande du montant de l'avance sera exigée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement assuré sur Budget Equipements de Tourisme et de Loisirs - section d'investissement. Subventions sollicitées auprès de la Région Rhône-Alpes et du Ministère Jeunesse et Sports. Paiement par mandat administratif selon les dispositions de l'article 98 du CMP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec un prestataire unique ou un groupement solidaire ou conjoint d'entrepreneurs.
En cas de groupement pour le lot 5, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. En cas de groupements pour les autres lots, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire à compte unique sans répartition.
Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : - Lettre de candidature (Dc1 joint au Dce) signée par le mandataire et par chaque membre du groupement, comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics (Rubrique F1).
Puis, pour chacune des entreprises, groupées ou non :
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (Dc2 joint au Dce);
- les documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (Dc2).



Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et leurs qualifications au regard de la consultation pour chacune des trois dernières années.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix noté sur 60, suivant la formule énoncée au rc : 60 % ;
- les délais d'exécution par taches propres à chaque lot sur la base du mémoire technique remis au dce et suivant la formule énoncée au rc : 20 % ;
- le développement durable jugé sur la nature des matériaux, la provenance et sur la base du mémoire technique remis au dce : 10 % ;
- le mode opératoire sur la base du mémoire technique remis au dce : 5 % ;
- les moyens matériels et humains mobilisés pour ces travaux sur la base du mémoire technique remis au dce : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 octobre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1306096.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.roannais-agglomeration.fr
Délai d'exécution : Période maximale de 6 mois (hors période de préparation de chantier de 15 jours) à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage
criteres d'attributions : Pour le lot 5 " installation photovoltaique - etanchéité - zinguerie ", l'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie conformément aux critères suivants, pondérés de la manière suivante :
1. La valeur technique (40 %) : notée sur 40 en fonction du mémoire technique fourni et suivant les éléments précisés au Rc
2. Le prix (40 %) : noté sur 40, suivant la formule énoncée au Rc
3. La rentabilité du photovoltaique (20 %) : note sur 20, en attribuant 20 à l'offre présentant la meilleure rentabilité.
Les renseignements d'ordre administratif pourront être obtenus auprès du Service Commande Publique - tél. : 04.77.44.29.95 ou 04.26.24.90.95.
Les demandes de renseignements d'ordre technique devront obligatoirement être formulées sur la plateforme de dématérialisation au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, (en cliquant sur le lien " correspondre avec l'acheteur "). Les réponses correspondantes seront alors adressées, via la plateforme de dématérialisation, à l'ensemble des candidats ayant demandé le DCE au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Visite des lieux: Les candidats ont la possibilité de visiter les lieux, après en avoir fait la demande au moins 48 heures avant auprès du service travaux (cf. Rc).
Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, le pouvoir adjudicateur éliminera les candidatures :
- qui ne sont pas recevables en application de l'article 43 du CMP ;
- qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du CMP ;
- qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes.
- qui ne sont pas recevables en application de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de l'article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Documents à fournir par le candidat retenu: l'offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire, en attendant que le candidat produise les certificats prévus à l'article 46 du CMP dans un délai de 8 jours à compter d'une demande en ce sens du représentant du pouvoir adjudicateur.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : ROANNAIS AGGLOMERATION : Service Commande Publique.
63 rue Jean Jaurès B.P. 70005, 42311 Roanne.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Avant la signature du contrat : référé précontractuel devant le juge des référés du tribunal administratif de LYON (Articles L. 551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants du Code de justice administrative)
- après la signature du contrat : référé contractuel devant le juge des référés du tribunal administratif de LYON (Articles L. 551-13 et suivants, et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative); recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif de LYON contre le contrat dans les deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à l'attribution du contrat, en application de l'arrêt du Conseil d'etat du 16 juillet 2007, n° 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Terrassements généraux voirie réseaux
- terrassements généraux sous emprise voie d'accès, stationnements, et emprise du bâtiment (4300m²) ;
- plateformes sous bâtiment et voiries (2100 m3)
- réalisation des réseaux ep, eu/ev, Eau potable et réseaux secs (Électricité et Telecom) (linéaire réseaux 35 à 70ml) ;
- réalisation d'une micro-station de 6500 litres, 6-8 équivalents Habitant.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Lot(s) 2 Gros-oeuvre Maçonnerie
- installations de chantier ;
- fondations (100 m3) ;
- longrines BA (180 ml)
- isolation sous dallage locaux administratifs, atelier et stockage parachute (280 mètres carrés) ;
- carrelage (2*10 mètres carrés) ;
- canalisations intérieures PVC.

C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Lot(s) 3 Sol Industriel
- réalisation dallage hangar et atelier traité anti poussière ép. 0,13m (825 mètres carrés) ;
- réalisation dallage locaux de vie finition teintée, ép. 0,13m (145 mètres carrés).

C.P.V. - Objet principal : 45432110.
Lot(s) 4 Charpente Bois - ossature Bois - bardage
- charpente Bois blc (40 m3) ;
- ossature Bois façade bm (16 m3) ;
- bardage isolation (500m²) ;
- support d'étanchéité en lame contrecollé (1200 mètres carrés) ;
- habillage de portes coulissantes en façade Est (160 mètres carrés).

C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 5 Installation photovoltaique - étanchéité Zinguerie
- membrane d'étanchéité en toiture sur support en planches (1000 mètres carrés) ;
- pose de rails primaires de support des cellules photovoltaiques (930 mètres carrés) ;
- zinguerie : gouttières (50ml), descentes (40ml) et dauphins (12 u.) ;
- installation photovoltaique (690m², 100 kwc).

C.P.V. - Objet principal : 31712331.
Lot(s) 6 Menuiseries extérieures bois - vitrerie - occultation
- menuiseries bois (24 ensembles) ;
- volets roulants aluminium (5 ensembles) ;
- brise soleil orientables (2 ensembles).

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 7 Métallerie
- porte sectionnelle et bloc porte (2 unités)- portail coulissant à habiller par le lot 4 (4 ensembles de 10 m * 3,75 m).

C.P.V. - Objet principal : 45223110.
Lot(s) 8 Menuiseries intérieures bois
- blocs portes intérieures (10 unités) ;
- caissons habillage, plinthes (100 ml) et boite aux lettres ;
- stores à enroulement (3 ensembles).

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 9 Plâtrerie - peinture
- plafond plan en plaques de plâtre (20 mètres carrés) ;
- isolation sur pare-vapeur (laine de verre soufflée, 130 mètres carrés) ;
- cloisons sur ossature métallique et Ba18 (150 mètres carrés) ;
- contre cloison sur bardage métallique (OSB, laine de roche 45 mm, frein vapeur et Ba18, 130 mètres carrés) ;
- peinture intérieures murs et plafonds (380 mètres carrés)
- peinture menuiseries (250 mètres carrés), boiseries (500 ml), tuyauteries (60 ml).

C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Lot(s) 10 Plomberie - sanitaire
- raccordement, alimentation et distribution eau potable ;- production distribution ECS ;
- équipements et mobilier sanitaire (10 équipements, 3 mobiliers et accessoires) ;
- évacuations sanitaires.

C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Lot(s) 11 Chauffage - ventilation
- fourniture et pose de système de chauffage PAC air-eau 13,5 kwh ;
- vMC des bureaux, ventilation du local de stockage des parachutes, et bras d'aspiration du local atelier maintenance ;
- raccordement électriques des équipements sur attentes.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Lot(s) 12 Électricité - courants faibles
- raccordement, alimentation générale et distribution électrique ;
- mise à la terre, protection foudre ;
- alarme technique, alarme incendie ;
- alimentation et distribution téléphonie et réseau informatique et TV ;.

C.P.V. - Objet principal : 09310000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00