Centrale des marchés
Marchés de travaux pour la rénovation-restructuration de l'hôpital de RIBEAUVILLE Travaux pour la rénovation - restructuration de l'hôpital de RIBEAUVILLE - 13-15 rue du Château à 68150 RIBEAUVILLE correspondant : Monsieur le Directeur fax : (+33) 3-89-73-52-77 cp : 68152...
HOPITAL DE RIBEAUVILLE 68152Ribeauvillé Cedex 03 89 73 52 77
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marchés de travaux pour la rénovation-restructuration de l'hôpital de RIBEAUVILLE

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4896221

Date de clôture estimée : 12/11/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/09/19)
19-146552
SOURCEWEB (27/09/19)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 68
Annonce No 19-146552
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : HOPITAL DE RIBEAUVILLE.
 Correspondant :  M. le directeur, 13-15 rue du Château 68152 Ribeauvillé Cedex, tél. : (+33) 3-89-73-52-00, télécopieur : (+33) 3-89-73-52-77.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux pour la rénovation - restructuration de l'hôpital de RIBEAUVILLE - 13-15 rue du Château à 68150 RIBEAUVILLE.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45215100.
Lieu d'exécution : 13-15 rue du Château, 68150 Ribeauvillé.
Code NUTS : -FRF12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les travaux consistent en la rénovation et la restructuration de l'hôpital de RIBEAUVILLE pour un montant total prévisionnel de 5.4m eur ht
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les variantes sont autorisées étant précisé que l'offre de base doit obligatoirement être chiffrée. Les variantes devront être d'un niveau qualitatif au moins équivalent aux prestations prévues dans l'offre de base.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : cf. Règlement de la consultation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 37 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie sera appliquée selon les dispositions du CCAP. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. Le versement d'une avance pourra être effectué dans les conditions du CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'opération est financée par le maître d'ouvrage au moyen de fonds propres et emprunts.
le délai global de paiement est de 50 jours conformément aux dispositions de l'article R2192-11 du code de la commande publique (établissement public de santé).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements,
- en qualité de membre de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - lettre de candidature, formulaire Dc1 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou le cas échéant, l'ensemble des membres du groupement. Dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation; - un document relatif au pouvoir de signature ; - une déclaration sur l'honneur (selon modèle joint au dossier) dûment complétée, datée, cachetée et signée par la personne ayant pouvoir de signature; - déclaration du candidat complétée, formulaire Dc2 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics comportant notamment : la déclaration du chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;- une liste de références de travaux de même nature exécutés au cours des 5 dernières années avec indication du nom du maître d'ouvrage, de la nature de l'opération, du montant du marché de candidat et de l'année de réception des travaux.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 novembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : visite du site obligatoire pour les entreprises candidates aux lots 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 20 - 21 selon les modalités fixées par le règlement de la consultation.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur du maître d'ouvrage : https://www.marches-securises.fr
Les offres sont à remettre par voie dématérialisée sur le profil acheteur.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 septembre 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 31 avenue de la Paix
B.P. 51038 67070 Strasbourg, tél. : (+33) 3-88-21-23-23, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-88-36-44-66.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 31 avenue de la Paix
B.P. 51038 67070 Strasbourg, tél. : (+33) 3-88-21-23-23, courriel : greffe.ta-strasbourg@juardm.fr, télécopieur : (+33) 3-88-36-44-66.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Désamiantage
C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage)

Lot(s) 2. -
Travaux préparatoires - gros œuvre - démolitions
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45111100.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre

Lot(s) 3. -
Echafaudage
C.P.V. - Objet principal : 45262100.
Mots descripteurs : Echafaudage

Lot(s) 4. -
Traitement de charpente
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Charpente

Lot(s) 5. -
Charpente bois - ossature bois - bardage
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Charpente

Lot(s) 6. -
Couverture - zinguerie - étanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Couverture, Etanchéité, Zinguerie

Lot(s) 7. -
ite - enduit - peinture extérieure
C.P.V. - Objet principal : 45321000
Objets supplémentaires : 45442120.
Mots descripteurs : Isolation, Peinture (travaux)

Lot(s) 8. -
Menuiseries extérieures alu / acier - occultation
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 9. -
Menuiseries extérieures bois / pvc
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 10. -
Serrurerie - porte de garage - enseigne
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Serrurerie

Lot(s) 11. -
Plâtrerie - isolation - faux-plafond
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Plâtrerie

Lot(s) 12. -
Menuiserie intérieure bois
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 13. -
Chauffage - ventilation - désenfumage - sanitaire
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Sanitaire, Ventilation

Lot(s) 14. -
Electricité - sSI
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Lot(s) 15. -
Groupe électrogène
C.P.V. - Objet principal : 31121000.
Mots descripteurs : Groupe électrogène

Lot(s) 16. -
Chape - ragréage - carrelage
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Carrelage

Lot(s) 17. -
Sols souples - ragréage
C.P.V. - Objet principal : 45432100.
Mots descripteurs : Revêtements de sols

Lot(s) 18. -
Peinture intérieure
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)

Lot(s) 19. -
Portes automatiques
C.P.V. - Objet principal : 45421148.
Mots descripteurs : Porte automatique, portail

Lot(s) 20. -
Equipement de cuisine
C.P.V. - Objet principal : 45421151.
Mots descripteurs : Cuisine (équipement)

Lot(s) 21. -
Ascenseur - ascenseur monte-lits - élévateur PMR
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Ascenseur

Lot(s) 22. -
vrd - espaces verts - clôtures - barrière automatique
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Clôture, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 23. -
Nettoyage de fin de travaux
C.P.V. - Objet principal : 90911200.
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous