Centrale des marchés
44 travaux de réaménagement d'un site de stockage pour l'efs pdl à Reze 44 travaux de réaménagement d'un site de stockage pour l'efs pdl à Reze travaux de réaménagement d'un site de stockage à REZE pour l'efs PDL. code_postal : 44400 lieu : rue de la basse Ile, 444...
Etablissement Français du Sang 44011Nantes marches-publics.pdl@efs.sante.fr 0240123393
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

44 travaux de réaménagement d'un site de stockage pour l'efs pdl à Reze

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1154941

Date de clôture estimée : 09/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/07/14)
14-105342

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Etablissement Français du Sang.
Correspondant : Mme MOUTRILLE Stéphanie, 34, boulevard Jean Monnet - B.P. 91115, à l'attention de M. Schneider Thierry 44011 Nantes Cedex 1 tél. : 02-40-12-33-00 télécopieur : 02-40-12-33-93 courriel : marches-publics.pdl@efs.sante.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux de réaménagement d'un site de stockage à REZE pour l'efs PDL.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45454000.

Lieu d'exécution : rue de la basse Ile, 44400 Reze.

Code NUTS : øFR511ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché est un marché simple de travaux.il est traité à prix global et forfaitaire ferme .Les travaux sont répartis en 10 lots, traités par marchés séparés.le marché est conclu à compter de sa notification pour une durée de 19 mois.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation (1 mois), l'exécution des travaux (6 mois) et la période de parfait achèvement (12 mois). Après la notification du marché, un ordre de service unique précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation et de l'exécution des travaux. Le délai d'exécution globale des travaux, comprenant le repliement des installations de chantier et la remise en état, est de 6 mois (hors congés payés) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : il est possible que l'exécution des prestations du marché soit poursuivie par une décision de poursuivre prise par l'efs-pl dans les conditions posées à l'article 118 du Code des marchés publics. Ledit marché pourra faire l'objet d'une procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires en vertu de l'article 35 II 6° du CMP.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les ressources propres de l'efs.le mode de règlement des prestations choisi par l'efs est le virement.
Le délai global maximum de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de facture. Son point de départ est fixé conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Une avance sera versée conformément à l'article 87 du Code des marchés publics et à l'article 10 du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le nantissement ou la cession de créances s'effectuera conformément aux articles 106 et suivants du Code des marchés publics. Dans les conditions du marché, le versement d'acomptes et de règlements définitifs est prévu.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs peuvent présenter des candidatures individuelles ou, conformément aux dispositions de l'article 51 du Code des marchés publics, soumissionner sous forme de groupement conjoint ou solidaire. L'un des membres du groupement devra être désigné comme mandataire du groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire de l'ensemble des membres du groupement. Un même prestataire ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour le marché. En outre, un même candidat ne peut agir à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ni être membre de plusieurs groupements. En cas de groupement, l'acte d'engagement doit être établi conformément à l'article 51 III du Code des marchés publics.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles, techniques et financières des candidats.



Situation juridique - références requises : une lettre de candidature datée et signée par une personne compétente à l'effet d'engager le candidat indiquant :
les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie du siège du candidat /Les raison sociale, forme juridique et le cas échéant le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou le numéro SIREN du candidat / ainsi que les nom, prénom et qualité du signataire à laquelle sera annexé, pour chaque signature, un document attestant que le signataire a qualité à l'effet de signer et d'engager le candidat
une déclaration sur l'honneur, datée et signée par la personne ayant le pouvoir d'engager le candidat, en application des articles 43 et 44-2° du Code des marchés publics
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements l'autorisant à poursuivre son activité ;.



Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; dans le cas où le candidat est objectivement dans l'incapacité de produire ces renseignements, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banques ou d'une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
Déclaration indiquant l'effectif moyen annuel pour les trois dernières années ;
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
Attestation d'assurance pour les risques professionnels.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
conformément à l'article 45 III du Code des marchés publics, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement ou d'un sous-traitant, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 65 % ;
- valeur technique : 35 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2014.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : PDL14006 REZE.

Renseignements complémentaires : la visite des locaux avant remise des offres est obligatoire afin d'établir une offre cohérente. Le candidat qui n'aurait pas visité les locaux verra son offre rejetée.a l'issue de la visite obligatoire, une " attestation de visite " (annexe 1 au Rc), sera signée par le représentant de l'efs-pdl et remis en main propre au candidat. La prise de rendez-vous se fait auprès de M. Philippe MOULET au numéro de téléphone suivant : 02.40.12.33.57.
Précisions sur les criètes de choix:
prix des prestations : Le candidat qui a proposé l'offre financière la plus intéressante (coût le plus bas) obtient la meilleure note. Pour les autres candidats, la note est obtenue en appliquant la règle de trois inversée.
Valeur TECHNIQUE: appréciée au regard : Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier 5 %; Contraintes d'exécution des travaux et solution proposée 5 %; Moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier 5 %; dispositions arrêtées pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution 5 %; Dispositions arrêtées en matière de gestion des déchets de chantier 5 %; Dispositions arrêtées pour diminuer les nuisances 5 %; Organisation et gestion du service après-vente 5 %
A l'issue d'une première analyse des offres, des négociations seront engagées avec les candidats. Cette négociation peut porter sur tous les éléments constitutifs des offres, y compris le prix. Les négociations seront engagées par mail et pourront donner lieu à une séance de discussion. Le marché sera ensuite attribué au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères définis ci-dessus. Au terme des négociations, les offres techniques et financières finales sont remises, datées et signées.le Règlement de consultation peut être téléchargé, en se connectant à http://www.marches-publics.gouv.fr (affaire Pdl14006).Il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme avant de le télécharger pour être informés des compléments qui lui seraient apportés. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. Aucun dossier de la consultation ne sera transmis sous format papier ou sur support électronique. Lesplis peuvent être déposés: - par voie non dématérialisée: par courrier donnant date certaine de leur réceptionà l'efspdl, 34 boulevard Jean Monnet, B.P. 91115, 44011 Nantes Cedex1, FRANCE, ou remis en main propre à la même adresse du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00à 16:00,- par voie dématérialisée: dans les conditions fixées dans le règlement de consultation qui peut êtretéléchargé librement en se connectant à: http://www.marches-publics.gouv.fr. Le dépôt des plis sur support physique électronique n'est pas admis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juillet 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : EFS Pays de la Loire.
Correspondant : M. Abi-Aad Antoine, 34 bd jean Monnet B.P. 91115, 44011 Nantes Cedex 1, tél. : 02-40-12-33-00, télécopieur : 02-40-12-33-93, courriel : marches-publics.pdl@efs.sante.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=191985&orgAcronyme=h8j.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée ile gloriette 44000 Nantes tél. : 02-40-99-46-00 courriel : greffe.tanantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de de Nantes (coordonnées à la rubrique ci dessus)et Service des achats 34 bd jean monnet Bp91115 44000 Nantes Cedex 1 tél. : 02-40-12-33-00 télécopieur : 01-55-93-95-83.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Maçonnerie -gros oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45223220.
Lot(s) 2 Menuiseries Intérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 3 Cloisons sèches.

C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Lot(s) 4 Plafonds.

C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Lot(s) 5 Plomberie - sanitaire.

C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Lot(s) 6 Chauffage Gaz - ventilation.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Lot(s) 7 Climatisation.

C.P.V. - Objet principal : 45331220.
Lot(s) 8 Electricité.

C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Lot(s) 9 Revêtements de sols.

C.P.V. - Objet principal : 45432130.
Lot(s) 10 Peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00