Centrale des marchés
Opération de sécurité incendie des galeries sud du grand palais (sigs) Organisme : Réunion des Musées Nationaux Gd Palais Intitulé : Opération de sécurité incendie des galeries sud du grand palais (sigs) Procédure : Proc.Simpl.
Réunion des Musées Nationaux Gd Palais
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Opération de sécurité incendie des galeries sud du grand palais (sigs)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 543104

Date de clôture estimée : 26/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (30/03/13)

Organisme : Réunion des Musées Nationaux Gd Palais

Intitulé : Opération de sécurité incendie des galeries sud du grand palais (sigs)

Procédure : Proc.Simpl.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 26/04/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 75 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Réunion des Musées Nationaux Gd Palais Correspondant : Yann hamet, 254-256 rue de bercy, 75012 Paris, tél : 0144131758, fax : 0153750176, courriel : dbmt-marche@rmngp.fr , adresse internet : http://www.grandpalais.fr , adresse internet du profil d'acheteur: http://rmn.e-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion Objet du marché : Opération de sécurité incendie des galeries sud du grand palais (sigs) Type de marché de travaux : exécution Lieu d'exécution : Grand palais - cours la reine - porte d, 75008 Paris L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : L'opération de sécurité incendie des galeries sud du grand palais des champs elysées est une opération de travaux répondant à l'objectif d'obtention d'un avis favorable de la commission de sécurité pour les espaces concernés. Objets des travaux: finalisation des travaux d'aménagement dans les secteurs exploités depuis 2009-2011: restaurant le mini-palais, cape, salle de projection, bureaux rmngp, rotondes rez-de-chaussée réalisation des travaux de mise en sécurité de la galerie courbe sud 1er étage (désenfumage, compartimentage, isolement au feu par rapport au passage charretier) La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières (cctp). Lors d'une première phase de l'opération de travaux de sécurité incendie des galeries sud, le désamiantage de 4 gaines en fibro ciment aura été effectué. Il est prévu de réceptionner ces travaux avant le démarrage des interventions des lots du présent marché. Des variantes seront-elles prises en compte: non. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestation divisée en lot : oui • Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 31/05/2013 jusqu'au 10/09/2013 Date prévisionnelle de commencement des travaux : 13/07/2013 Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché augmenté le cas échéant de ses avenants est exercée sur les acomptes. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, en cas d'accord entre le maître d'ouvrage et le titulaire, par une caution personnelle et solidaire constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Le remboursement de la retenue de garantie, ou la libération de la garantie à première demande ou de la caution, interviennent conformément aux dispositions fixées par le code des marchés publics. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées par virement sur présentation d'une facture. Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des factures. Une avance sera versée au titulaire sauf en cas de refus par celui-ci. Son montant est égal à 15% du montant initial des prestations du marché (ou de la tranche) (en prix de base marché m0) à exécuter dans les douze premiers mois du marché (sous réserve que ce montant initial du marché soit supérieur à 50 000 euros ht). En vertu de l'article 47-1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, il est demandé au titulaire la constitution d'une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance. Le paiement de cette avance interviendra dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution et sous réserve de satisfaire aux obligations relatives à la garantie. Le remboursement de cette avance devra être terminé lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes présentées, régie exclue aura atteint 50 % du montant initial (t.t.c.) du marché ou de la tranche considérée. Il s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé. En cas de déclaration de sous-traitance après notification du marché, la part d'avance calculée sur le montant sous-traité sera automatiquement récupérée sur l'acompte suivant. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Sous réserve des règles relatives à la concurrence, les candidats peuvent présenter une candidature et une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements momentanés d'opérateurs économiques, dans les conditions définies à l'art. 22 du décret nº2005-1742 du 30/12/2005 modifié. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Le groupement est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé financièrement sur la totalité du marché conclu. Le groupement est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s'engage à exécuter les prestations susceptibles de lui être attribuées au titre du marché conclu. En application des dispositions de l'art. 22 du décret nº2005-1742 du 30/12/2005 modifié, les candidats peuvent présenter leurs candidature et offre sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire ; en cas d'attribution du marché à un groupement ayant présenté sa candidature et son offre sous la forme d'un groupement conjoint, la solidarité du mandataire sera exigée. Le mandataire du groupement, désigné parmi les membres du groupement, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne leurs prestations pendant toute la durée d'exécution du marché. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : • Critères de sélection des candidatures : La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 23 du décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005. Elles seront examinées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières et sur la base des justificatifs exigés du candidat. La candidature sera jugée au regard des critères suivants: 1- garanties techniques (moyens humains et matériels de l'entreprise) 2- garanties financières (par exemple : montant du capital, chiffre d'affaires des trois dernières années, progression de l'activité,...) 3- garanties professionnelles : la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats de qualification professionnelle et/ou des références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidat. L'entreprise candidate peut s'appuyer sur les moyens d'une autre entreprise si elle a un accord de sous-traitance, de groupement ou si elles font partie du même groupe de société. Ces éléments doivent être apportés en complément des justificatifs déjà fournis par l'entreprise candidate. La candidature sera analysée globalement. Les candidats ont la possibilité de sous-traiter une partie des prestations objet du marché conclu dans le cadre de la présente consultation sous réserve de se conformer strictement aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31/12/1975 relative à la sous-traitance. Dans le cas où ils entendent justifier de leurs capacités financière, technique et professionnelle à exécuter les prestations objet de la présente consultation par celles d'un ou plusieurs sous-traitants, les candidats présentent leur dossier de candidature et d'offre, dans les conditions définies à l'art. 7 du règlement de consultation. • Situation juridique - références requises : Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 17-ii du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié: - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance de 2005; - renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article l.5212-2 du code du travail. • Capacité économique et financière - références requises : Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 17-i du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 : - bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. • Capacité technique - références requises : Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 17-i du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidats et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces références devront être présentées sous forme d'un tableau de synthèse précisant la nature des travaux, le montant et les coordonnées du maître d'ouvrage. Les attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. • Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. • Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. • Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. • Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi. • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire. • Certificats de qualifications professionnelles. • Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. • Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. • Formulaire DC4 , Déclaration de sous-traitance. • S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre. • Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. • Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Critère prix / prix global et forfaitaire (50 %) - Critère technique / moyen humains. adéquation des moyens humains dans la qualité, l'effectif, et leur organisation. (15 %) - Critère technique / planification. conformité et précision du planning proposé par le candidat. (15 %) - Critère technique / propositions techniques. qualité des propositions techniques. (10 %) - Critère technique / références. sélection de trois références de chantiers équivalents ou représentatifs sur les prestations proposées. (10 %) Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 26/04/2013 12:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : GRM-13-005 Définition des études à effectuer par les candidats lors d'un concours, d'un marché de conception-réalisation ou d'un dialogue compétitif : La visite du site est obligatoire. Elle donnera lieu à un certificat de visite, à joindre avec l'offre. Une visite est organisée le 10/04/2013 à 8h00 Les candidats sont priés de confirmer leur présence au plus tard 48 h avant la visite, auprès de m.hamet, dbmt-marche@rmngp.fr, en indiquant la liste exacte des personnes présentes. Les participants devront se munir d'une pièce d'identité (procédure de sécurité). Point de rendez-vous : devant la porte d du grand palais. Le pouvoir adjudicateur négociera avec les 3 candidats par lot les mieux classés provisoirement à l'issue de l'analyse des offres initiales. Modalités de négociation décrites dans le réglement de consultation. Ces négociations seront conduites dans de strictes conditions d'égalité de traitement des candidats et de transparence. A l'issue de la négociation, un classement définitif sera établi. Date prévisionnelle de négociations : 13 et 14 mai 2013. Renseignements complémentaires : Le dossier à remettre au titre de la présente consultation devra comprendre les pièces suivantes dûment datées et signées par le représentant qualifié de la société :  pour le sous-dossier «offre», un projet de marché comprenant :  l'acte d'engagement (a.e.) et son annexe : l'acte d'engagement, joint au dossier, est à compléter, dater, parapher et signer (avec cachet) par un représentant, dûment habilité. Il est rappelé que l'ae est la pièce essentielle du marché et qu'à ce titre un défaut de signature ou d'information (montant offre de base, montant des options obligatoires ...) rendra l'offre irrégulière. Par ailleurs, en cas de disparité entre le montant indiqué dans l'acte d'engagement et celui de la dpgf, c'est celui de l'acte d'engagement qui prévaudra et sera pris en compte pour l'analyse et le classement de l'offre. Si l'entreprise en question est retenue pour l'attribution du marché, il lui sera demandé de mettre ses pièces en conformité avec le montant de l'acte d'engagement. En cas de refus de l'entreprise, son offre sera rejetée car non cohérente. Sous-traitance (désignée et/ou envisagée) : l'acte d'engagement sera éventuellement accompagné de dossiers de demandes d'acceptation de sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement pour les sous-traitants désignés au marché (imprimé dc4 à joindre à l'offre en annexe à l'acte d'engagement). Que des sous-traitants soient ou non désignés dès la remise de l'offre, le candidat devra en outre indiquer dans l'acte d'engagement, le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de créance qu'il pourra présenter en nantissement, ou qu'il pourra céder. la décomposition du prix global forfaitaire (dpgf) datée et signée. un mémoire technique qui permettra d'évaluer la valeur technique de l'offre et qui traitera des points suivants :  sélection de trois références de chantiers équivalents ou représentatifs sur les prestations proposées.  propositions techniques répondant aux attentes fonctionnelles et esthétiques, en respect des contraintes d'intégration au monument historique.  organisation de chantier proposée et méthodologie de travail, avec prise en compte des contraintes de continuité de l'activité de l'établissement et des conditions de sécurité du public et du personnel des entreprises travaux, et de sûreté des biens.  effectif prévisionnel détaillé par semaine d'exécution du marché et par profil d'intervenant, avec garantie sur les effectifs disponibles suffisants pendant la période estivale, notamment juillet - août.  qualification des moyens humains affectés au chantier et organisation de l'équipe  proposition de planning, avec indication des délais d'études d'exécution, d'approvisionnements, de pose, d'essais/autocontrôles, de fin de travaux par poste important avec prise en compte des contraintes de continuité de l'activité de l'établissement. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise. Le mémoire technique est obligatoire et constitue une des pièces particulières du marché. L'offre sera déclarée irrégulière en cas d'absence de remise du mémoire.  le cahier des clauses administratives particulières (c.c.a.p.) et toutes ses annexes: cahier ci-joint à accepter sans aucune modification daté, tamponné, signé sur la dernière page et paraphé sur les autres. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : Offre pour : Travaux de sécurité incendie des galeries sud du grand palais Ne pas ouvrir Le pli ne devra porter aucune mention permettant l'identification de l'auteur (cachet, affranchissement, mention manuscrite...). Le pli doit contenir les pièces définies à l'article 5 du règlement de consultation. Il doit être remis auprès de la direction du bâtiment et des moyens techniques, à m. Hamet yann contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du règlement de consultation (26 avril 2013 12h00) et ce, à l'adresse suivante : Grand palais Cours la reine porte d direction du bâtiment et des moyens techniques 75008 paris * les plis peuvent être remis auprès de m. Hamet, du lundi au vendredi, aux horaires suivants : - entre 10 heures et 12 heures - entre 15 heures et 17 heures Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/03/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Réunion des musées nationaux - grand palais, Correspondant : Yann hamet, Grand palais - cours la reine - porte d., 75008 Paris, tél : 0144131758, fax : 0153750176, courriel : DBMT-marche@rmngp.fr , adresse internet : http://www.grandpalais.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Réunion des musées nationaux - grand palais, Correspondant : Yann hamet, Grand palais - cours la reine - porte d., 75008 Paris, tél : 0144131758, fax : 0153750176, courriel : DBMT-marche@rmngp.fr , adresse internet : http://www.grandpalais.fr Adresse auprès de laquelle les renseignement complémentaires peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Réunion des musées nationaux - grand palais, Correspondant : Yann hamet, Grand palais - cours la reine - porte d., 75008 Paris, tél : 0144131758, fax : 0153750176, courriel : DBMT-marche@rmngp.fr , adresse internet : http://www.grandpalais.fr Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Réunion des musées nationaux - grand palais, Correspondant : Yann hamet, Grand palais - cours la reine - porte d., 75008 Paris, tél : 0144131758, fax : 0153750176, courriel : DBMT-marche@rmngp.fr , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Http://rmn.e-marchespublics.com Http://www.grandpalais.fr Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Réunion des musées nationaux - grand palais, Correspondant : Yann hamet, Grand palais - cours la reine - porte d., 75008 Paris, tél : 0144131758, fax : 0153750176, courriel : DBMT-marche@rmngp.fr , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de paris, 7 rue de jouy, 75181 Paris, tél : 0144594400, fax : 0144594646, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr , adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Greffe du tribunal administratif de paris, 7 rue de jouy, 75181 Paris, tél : 0144594400, fax : 0144594646, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr , adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr Renseignements relatifs aux lots : - Lot 2: gros oeuvre - plâtrerie - peinture - serrurerie Gros oeuvre - plâtrerie - peinture - serrurerie C.P.V. - Objet principal : 45223220 Objets supplémentaires : 45111100 45410000 45442100 44316500 - Lot 3: charpente - couverture - désenfumage Charpente - couverture - désenfumage C.P.V. - Objet principal : 45261000 - Lot 4: menuiserie extérieure Menuiserie extérieure C.P.V. - Objet principal : 45421000 - Lot 5: electricité - courants faibles - courants forts - ssi Electricité - courants faibles - courants forts - ssi C.P.V. - Objet principal : 09310000 - Lot 6: colonne sèche - ventilation Colonne sèche - ventilation Informations complémentaires : Lors d'une première phase de l'opération de travaux de sécurité incendie des galeries sud, le désamiantage de 4 gaines en fibro ciment aura été effectué. Il est prévu de réceptionner ces travaux avant le démarrage des interventions des lots du présent marché. C.P.V. - Objet principal : 45330000 Objets supplémentaires : 45331210

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00