Centrale des marchés
OP B130064, lycée Dupuy de Lôme, Lorient·: sécurité incendie (remplacement des centrales d'alarmes incendie) Lorient OP B130064, lycée Dupuy de Lôme, Lorient·:sécurité incendie (remplacement des centrales d'alarmes incendie) PROCÉDURE ADAPTÉE Programme prévisionnel des investissements immobiliers ...
Région Bretagne, direction de l’Immobilier et de la logistique 35711Rennes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

OP B130064, lycée Dupuy de Lôme, Lorient·: sécurité incendie (remplacement des centrales d'alarmes incendie)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 944052

Date de clôture estimée : 21/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (24/01/14)
7096503201
Lorient
OP B130064, lycée Dupuy de Lôme, Lorient·:sécurité incendie (remplacement des centrales d'alarmes incendie)
PROCÉDURE ADAPTÉE
Programme prévisionnel des investissements immobiliers
dans les lycées publics, PPI 2010, 2014
1. Maître d’ouvrage : région Bretagne, direction de l’immobilier et de la logistique, service de la conduite des opérations d’investissement, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire du maître de l’ouvrage/Organisme qui passe le marché : SEMAEB, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex dont le siège est situé au 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex.
3. Procédure de passation : consultation selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics.
4. Objet des marchés :
Marché de maîtrise d’oeuvre pour : OP B130064, Sécurité incendie (remplacement des centrales d'alarmes incendie).
Lieu d'exécution : Lycée Dupuy de Lôme, Lorient.
5. Caractéristiques principales :
Nature et étendue : le marché comporte 1 tranche ferme (Phase Conception : DIAG/REL/AVP-PRO/ACT/EXE Pré/DQE/SSI pré/DUEM) et 1 tranche conditionnelle (phase réalisation : Études d’exécution EXE post-consultation, SSI post-consultation, DET, VISA, SYNTH, AOR, DUEM).
La mission OPC sera présentée en prestation supplémentaire.
Le maître d’oeuvre ou le groupement à retenir sera un bureau d’études spécialisé électricité et sécurité incendie. Le maître d’œuvre ou l’équipe devra présenter les compétences dans les domaines suivants : électricité courants forts et faibles/sécurité incendie et économie de la construction.
Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au règlement de consultation (Mission OPC en option).
Montant prévisionnel des travaux (stade programme) : 150 000 euros HT
Durée du marché ou délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des études en février 2014.
Démarrage prévisionnel des travaux en février 2015 (durée des travaux 3 mois, hors congés et préparation) + 12 mois de parfait achèvement.
Autres renseignements :
Le marché débutera à compter de février 2014 . TF : Études TC1 : suivi de travaux + parfait achèvement.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
6. Modalités essentielles de financement et de paiement :
- financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de participations publiques ;
- paiement : conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
7. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visées aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l’année en cours.
8. Délais de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Retrait des dossiers : le dossier de consultation des entreprises, DCE, peut être retiré gratuitement sur demande écrite (lettre ou fax), auprès de : SEMAEB, agence de Lorient, centre de la Découverte, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103  Lorient cedex, mail : lorient@semaeb.fr
fax 02.97.64.78.99, URL : https://www.e-megalisbretagne.org
9. Date et lieu de remise des offres : les dossiers contenant la candidature et l’offre tels que définis dans le règlement de consultation devront parvenir avant vendredi 21 février 2014 à 12 h par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposées contre récépissé à l’adresse suivante : SEMAEB, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex et ils porteront la mention : «NE PAS OUVRIR - Offre pour OPB130064 Sécurité Incendie (remplacement SSI Internat et d'alarmes) lycée Dupuys de Lôme, Lorient, mission de maîtrise d’œuvre».
Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : SEMAEB, CA de la Découverte, immeuble Penfret, BP 327, 56103 Lorient cedex ou par voie dématérialisée à l'adresse suivante :
www.e-megalisbretagne.org
10. Critères de jugement des offres :
L'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants pondérés : (voir le règlement de la consultation)
- 60 % : valeur technique,
- 40 % : coût des prestations.
11. Renseignements :
D'ordre administratif et/ou technique : M. Brun et Mme Le Bec, SEMAEB, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex, tél. 02 97 64 78 90, fax 02.97.64.78.99.
Procédure de recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, Contour de la Motte, CS 44416, F-35044 Rennes, France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://www.ta-rennes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, fax 02.40.47.90.68.
12. Date d'envoi à publication : 22 janvier 2014.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous