Centrale des marchés
travaux de mise en sécurité électrique et incendie, d'étanchéité de terrasse et de remplacement de menuiseries extérieures Quimper travaux de mise en sécurité électrique et incendie, d'étanchéité de terrasse et de remplacement de menuiseries extérieures Procédure adaptée Programme prévisionnel des investissemen...
Conseil régional de Bretagne 35711Rennes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de mise en sécurité électrique et incendie, d'étanchéité de terrasse et de remplacement de menuiseries extérieures

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 999560

Date de clôture estimée : 25/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (08/03/14)
7098832401
SOURCEWEB (23/03/14)
SOURCEWEB (13/03/14)
Quimper
travaux de mise en sécurité électrique et incendie, d'étanchéité de terrasse et de remplacement de menuiseries extérieures
Procédure adaptée

Programme prévisionnel des investissements immobiliers 2010-2014
1. Maître d’ouvrage : conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire du maître de l'ouvrage/organisme qui passe le marché : SEMAEB (Société d'Économie Mixte pour l'Aménagement et l'Équipement de la Bretagne), agence du Finistère, 4, rue Félix-Le-Dantec, 29018 Quimper cedex dont le siège est situé 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex.
3. Mode de passation choisi : procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics).
4. Objet des marchés :
Intitulé de l'opération : travaux de mise en sécurité électrique et incendie, d'étanchéité de terrasse et de remplacement de menuiseries extérieures.
Lieu d'exécution : lycée Brizeux de Quimper (29).
Délai d'exécution : en 1 tranche.
Démarrage prévisionnel des travaux de désamiantage fin juin 2014.
Démarrage prévisionnel des travaux des autres lots début septembre 2014.
Durée des travaux : 7 mois.
Les travaux sont répartis en 12 lots comme suit :
Lot, désignation :
Lot 01 : voirie et tranchées pour réseau éclairage extérieur.
Lot 02 : maçonnerie.
Lot 03 : étanchéité.
Lot 04 : lignes de vie, échelles à crinoline.
Lot 05 : menuiseries extérieures.
Lot 06 : menuiseries bois, cloisons sèches.
Lot 07 : revêtements de sols.
Lot 08 : électricité, éclairage extérieur, SSI.
Lot 09 : plomberie, gaz, chauffage, ventilation.
Lot 10 : peintures.
Lot 11 : désamiantage.
Lot 12 : assèchement des murs.
Il est prévu des prestations supplémentaires pour les lots suivants : 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 10.
La proposition de variantes est autorisée si et seulement si elles améliorent la performance environnementale des matériaux, procédés et produits de construction prévus dans la solution de base. La remise d'une offre de base est exigée.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises conjoint avec mandataire solidaire.
Visite du site possible à partir du 17 mars 2014. Prendre contact avec le lycée au 02 98 55 38 47.
5. Durée du marché et délais d'exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux de désamiantage : juin 2014.
Démarrage prévisionnel des travaux des autres lots : début septembre 2014.
Durée des travaux : 7 mois.
6. Modalités essentielles de financement et de paiement :
- Financement : ressources propres du conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques.
- Paiement : conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
7. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution d'une garantie à première demande (articles 89, 90 et 102 du CMP).
8. Justifications à produire : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultations (DC2 ou forme libre) et les attestations de l'année en cours.
9. Délais de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
10. Retrait des dossiers : les candidats feront une demande écrite auprès de la SEMAEB, par e-mail, fax, ou courrier postal, afin de recevoir par courrier, le dossier de consultation relatif à l’opération.
Personne à contacter Gilbert L’Haridon, SEMAEB, agence de Quimper.
Tél. 02 98 64 44 44. Fax 02.98.64.44.40.
Courriel : gilbert.lharidon@semaeb.fr ou anniepaule.diquelou@semaeb.fr
Le dossier est également disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org
11. Date limite de réception des offres : les dossiers contenant la candidature et l'offre tels que définis dans le règlement de consultation devront parvenir avant le mardi 25 mars 2014, 12 h sous lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposées contre récépissé à l'adresse suivante : SEMAEB, agence Finistère, site de Quimper, 4, rue Félix-Le-Dantec, 29018 Quimper cedex et ils porteront la mention : "ne pas ouvrir opération 115091, lycée Brizeux de Quimper (29). Offre pour les travaux mise en sécurité électrique et incendie, d'étanchéité de terrasse et de remplacement de menuiseries extérieures". Lot n°.
Les plis contenant la candidature et l'offre peuvent être transmis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : www.e-megalisbretagne.org
12. Critères de jugement : l'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants pondérés (voir le règlement de consultation) :
- valeur technique (pondération : 60 %),
- prix des prestations (pondération : 40 %).
13. Renseignements :
D'ordre administratif : Annie-Paule Diquelou, SEMAEB, agence Finistère, site de Quimper, 4, rue Félix-Le-Dantec, 29018 Quimper cedex.
Tél. 02 98 64 44 43, quimper@semaeb.fr
D'ordre technique : Architecture Henri Maugard, 12, rue Jean-Jaurès, 29000 Quimper. Tél. 02 98 95 09 34. Fax 02.98.64.22.94.
14. Procédures de recours :
Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, F-35044 Rennes. France.
Tél. 02 23 21 28 28. Fax 02.99.63.56.84.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr, http://www.ta-rennes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, fax 02 40 47 90 68.
15. Date d'envoi à la publication : 5 mars 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00