Réhabilitation de 3 logements collectifs en accession à Auray

Espacil Accession
Marché de travaux lot 1 «démolition, gros oeuvre, terrassement, VRD» et lot 2 «enduit extérieur» pour la réhabilitation de 3 logements collectifs en accession Hôtel Dieu, rue Pasteur, 56400 Auray
Procédure adaptée
Pouvoir adjudicateur : Espacil Accession.
Siège administratif : 1, rue du Scorff, CS 54221, 35042 Rennes cedex.
Siège social : 1, avenue Pierre-Mendès-France, BP 702, 56607 Lanester cedex.
Agence de Lanester : 1, avenue Pierre-Mendès-France, BP 702, 56607 Lanester cedex, tél. 02 97 76 97 60.
Objet du marché : marché de travaux lot 1 «démolition, gros oeuvre, terrassement, VRD» et lot 2 «enduit extérieur» pour la réhabilitation de 3 logements collectifs en accession Hôtel Dieu, rue Pasteur, 56400 Auray.
N° désignation :
Lot 1 : démolition, gros oeuvre, terrassement, VRD.
Lot 2 : enduit extérieur.
Démarrage prévisionnel des travaux : 3e trimestre 2025.
Délai d'exécution global : 12 mois - compris période de préparation de 20 jours / non compris congés légaux et intempéries.
Procédure?:
Procédure adaptée : la présente procédure est soumise aux dispositions des articles R2123-1 et suivants du Code de la commande publique.
Lieu d’obtention du dossier de consultation?: le dossier est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre site internet http://www.ao-espacil-habitat.com ou http://www.ao-espacil.com à partir du 24 janvier 2025.
Négociation?: les offres reçues sont analysées par le pouvoir adjudicateur au regard des critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base de l’offre initiale sans recourir à la négociation.
La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles des candidats sont exclus de la négociation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats.
Critères de choix?: seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et professionnelles seront jugées suffisantes seront analysées.
Les offres seront analysées et classées au regard des critères indiqués au règlement de consultation.
Renseignements complémentaires?: ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public par l’intermédiaire de la plateforme de dématérialisation.
Date limite de réception des offres : 21 février 2025, à 17 h 00.
Date d'envoi de l'avis de publicité à la publication : 24 janvier 2025.