1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ville de Rennes
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Procédure de l'appel d'offres ouvert
Description: Procédure de l'appel d'offres ouvert
Identifiant de la procédure: 17fc7db5-db0e-4125-98ca-d6185a9a83f7
Identifiant interne: Procédure de l'appel d'offres ouvert
2.1.1.
Objet
Nomenclature principale (cpv): 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot n° 2 : Mission OPC du groupe scolaire Baud Chardonnet - Miriam Makeba
Description: modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues (article R 2194-5 du Code de la Commande Publique)
Identifiant interne: 1910670
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Recours en contestation de la validité du contrat dans les 2 mois suivant la publication du présent avis.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Organisation qui signe le marché: OMEGA ALLIANCE
Prestataire de services de passation de marché: OMEGA ALLIANCE
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 10 877,19 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: attributaire OMEGA ALLIANCE
Offre:
Identifiant de l’offre: OMEGA ALLIANCE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 10 877,19 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: OMEGA ALLIANCE
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 22/11/2019
Date de conclusion du marché: 13/12/2019
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: OMEGA ALLIANCE
7. Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 598255-2019
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Le contexte particulier des difficultés rencontrées sur le chantier dans la mise en oeuvre des ouvrages du lot 2 (Fondations profondes – Gros OEuvre – Ossature structurelle en métal et en bois) du fait de retards dus notamment à la mise en redressement judiciaire de l'un des cotraitants du groupement titulaire de ce lot a eu pour conséquence une désorganisation complète des tâches des autres lots. Malgré une replanification des interventions, le chantier a subi un étalement permanent de la finalisation des ouvrages de certaines entreprises (lots étanchéité, faux plafonds, menuiseries intérieures) avec une incidence sur les interfaces avec les autres lots (plomberie, électricité, revêtement des sols, peinture). Le délai d'exécution des travaux a dû être prolongé à 4 reprises, soit au total 4,5 mois supplémentaires. Ces retards ont eu pour incidence un accroissement de la charge de travail du titulaire sur la phase 4 de la mission "Période coordination/pilotage" et sur la phase 5 "Période de réception et levée de réserves" selon le détail suivant : - Une réévaluation du temps passé au titre de la phase 4 "Période de coordination /pilotage" sur la période du 13/10/2023 au 31/01/2024 (allongement supplémentaire de la durée de cette phase, augmentation du temps à passer hebdomadaire, relance plus soutenue des entreprises, réunions spécifiques à la demande de la Maîtrise d'ouvrage) : ………………………………………………+ 9 377.19 € HT - Une réévaluation de la phase 5 "Période de réception et levée de réserves" : un temps plus conséquent a été consacré au rapport final pour définir les responsabilités des entreprises sur les nouveaux retards, l'étalement des levées des réserves de certains ouvrages non finalisés (revêtement de la cour du terrain sportif prévu en mars 2024, ouvrages de menuiseries intérieures non finalisés à mi-février 2024, parachèvement complet des travaux des autres lots (peinture), défauts d'étanchéité entrainant des dégâts intérieurs (sols, plafonds, luminaires), le décalage des essais techniques liés au retard du raccordement du bâtiment à la Fibre Optique
7.1.1.
Modification
Description des modifications: modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues (article R 2194-5 du Code de la Commande Publique)
Identifiant de l'entité commerciale dans l'avis précédent: ORG-2019
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ville de Rennes
Numéro d’enregistrement: 21350238800019
Département: Ville de Rennes
Ville: RENNES
Code postal: 35000
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: 0223621030
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: OMEGA ALLIANCE
Numéro d’enregistrement: 39461369900039
Adresse postale: 4 RUE LE GUEN DE KERANGAL
Ville: 35000
Code postal: Rennes
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Numéro d’enregistrement: 17350005900014
Adresse postale: 3 CONTOUR MOTTE
Ville: 35000
Code postal: Rennes
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Point de contact: Monsieur le Président
Téléphone: 0223212828
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: attributaire OMEGA ALLIANCE
Numéro d’enregistrement: 394613699
Ville: 35000
Code postal: Rennes
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Point de contact: Monsieur le Président
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0ceb9c07-db7d-4ac6-813e-2a19b41f8058 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 17/08/2024 15:50:31 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 498478-2024
Numéro de publication au JO S: 161/2024
Date de publication: 20/08/2024