Centrale des marchés
passerelles Plaisance et Armorique poste de refoulement mission de maitrise d'oeuvre 35 maître d'oeuvre pour la construction d'ouvrages de génie civil : la passerelle armorique à Rennes lieu : ville de Rennes, hotel de Ville CS 63126, à l'attention de M. le maire, code_postal ...
Ville de Rennes 35031Rennes l.philippe@agglo-rennesmetropole.fr 0223622369
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Passerelles Plaisance et Armorique poste de refoulement mission de maitrise d'oeuvre

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 850291

Date de clôture estimée : 12/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (15/10/13)
346211-2013
BOAMP (12/10/13)
13-178519

Services


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Ville de Rennes, ville de Rennes, hotel de Ville CS 63126, à l'attention de M. le maire,, à l'attention de M. le maire de la Ville de Rennes, F-35031 Rennes Cedex. Tél. : (+33) 02 23 62 23 17. E-mail : l.philippe@agglo-rennesmetropole.fr. Fax : (+33) 02 23 62 23 69.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : DGEPIB Direction des Infrastructures Service de Conduite d'Opérations, 16 boulevard Laënnec CS 63126, contact : M. Laurent PHILIPPE, F-35031 Rennes Cedex. Tél. : (+33) 02 23 62 23 17. E-mail : l.philippe@agglo-rennesmetropole.fr. Fax : (+33) 02 23 62 23 69

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : DGEPIB Direction des Infrastructures Service de Conduite d'Opérations, 16 boulevard Laënnec CS 63126, contact : secrétariat DI, F-35031 Rennes Cedex. Tél. : (+33) 02 23 62 23 78. Fax : (+33) 02 23 62 23 69

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : DGEPIB Direction des Infrastructures Service Marchés (1er étage - modulaires), 75, rue Dupont des Loges CS 63126, contact : horaires d'ouverture : 8h30 / 12h - 13h30 / 17h00, F-35031 Rennes Cedex. Tél. : (+33) 02 23 62 23 24. Fax : (+33) 02 23 62 23 39
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
passerelles Plaisance et Armorique poste de refoulement mission de maitrise d'oeuvre.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Services :
Catégorie de services n° 12 Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques.
Code NUTS : FR523.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
désignation d'un maître d'oeuvre pour la construction d'ouvrages de génie civil : la passerelle Armorique, entre les Prairies Saint-Martin et la ZAC Armorique, au-dessus de l'ille ; -la passerelle Plaisance, permettant le franchissement du canal d'ille et Rance entre la ZAC Plaisance et les Prairies Saint-Martin; -un poste de refoulement des eaux usées, sur les Prairies Saint-Martin au pied de la passerelle Plaisance ; -un bassin de rétention des eaux usées de 800 m3 accolé au poste de refoulement.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
71240000, 71250000,71322300.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Le marché comprend une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :
La tranche ferme comprend:
- une phase conception composée, d'un Avant-Projet (Avp) portant sur les deux passerelles et le poste de refoulement, du projet (Pro) et de l'assistance aux contrats de travaux (Act), y compris l'établissement d'un devis quantitatif par lot portant sur la passerelle Plaisance et le poste de refoulement ;
- une phase réalisation concernant uniquement la passerelle Plaisance et le poste de refoulement et comprenant les Visas (Visa), la direction de l'exécution des contrats de travaux (Det), l'ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier (Opc), l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (Aor)Et pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement.
La tranche conditionnelle 1 correspond à la réalisation du bassin de stockage des eaux usées et comprenant:
- une phase conception composée, d'un Avant-Projet (Avp), du projet (Pro) et de l'assistance aux contrats de travaux (act ), y compris l'établissement d'un devis quantitatif par lot ;
- une phase réalisation comprenant les Visas (Visa), la direction de l'exécution des contrats de travaux (Det), l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (Aor)Et pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement.
La tranche conditionnelle 2 correspond à la passerelle Armorique et comprenant:
- une phase conception composée du projet (Pro) et de l'assistance aux contrats de travaux (Act), y compris l'établissement d'un devis quantitatif par lot ;
- une phase réalisation comprenant les Visas (Visa), la direction de l'exécution des contrats de travaux (Det), l'ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier (Opc), l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (Aor)Et pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options .

La tranche conditionnelle 1 correspond à la réalisation du bassin de stockage des eaux usées et comprenant:
- une phase conception composée, d'un Avant-Projet (Avp), du projet (Pro) et de l'assistance aux contrats de travaux (act ), y compris l'établissement d'un devis quantitatif par lot ;
- une phase réalisation comprenant les Visas (Visa), la direction de l'exécution des contrats de travaux (Det), l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (Aor)Et pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement.
La tranche conditionnelle 2 correspond à la passerelle Armorique et comprenant:
- une phase conception composée du projet (Pro) et de l'assistance aux contrats de travaux (Act), y compris l'établissement d'un devis quantitatif par lot ;
- une phase réalisation comprenant les Visas (Visa), la direction de l'exécution des contrats de travaux (Det), l'ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier (Opc), l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (Aor)Et pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : avance possible si constitution d'une garantie à première demande. La caution personelle et solidaire n'est pas autorisée. Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les ressources propres de la Ville de Rennes, avec paiement par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les soumissionnaires peuvent présenter leur candidature, soit en qualité de candidats individuels regroupant toutes les compétences ci-dessous, soit en qualité de membre d'un seul groupement. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Dans l'hypothèse d'un groupement, un même candidat, qu'il soit mandataire ou co-traitant, ne pourra faire partie que d'un seul groupement. Chaque candidat, contractant unique ou groupement, devra réunir au minimum et obligatoirement les domaines de compétences suivants :
1.bureau d'études techniques Genie Civil
2.architecte
3.bureau d'études techniques Hydraulique.
Toutefois, certaines de ces compétences peuvent être assurées par un même membre de l'équipe.
Conformément à l'article 51 du Code des Marchés Publics, le maître de l'ouvrage exigera la forme d'un groupement conjoint pour l'attribution du marché étant précisé que le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour l'exécution du marché. Dans l'hypothèse d'un groupement, le mandataire sera obligatoirement le bureau d'études techniques Génie Civil.
Il est précisé que la composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et la date de signature du marché. Chaque membre du groupement devra obligatoirement être connu dès la remise des candidatures sous peine de nullité de celles-ci.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
- si le candidat est en redressement judiciaire, il est tenu de fournir la copie du ou des jugements prononcés à cet effet et d'apporter la preuve que l'autorisation de poursuite de son activité couvre la période correspondant à la durée du présent marché ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics ;
- documents prouvant que la personne est habilitée à engager personnellement l'entreprise.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- pour les sociétés nouvellement créées.
"Si les candidats ne sont pas en mesure de produire cette pièce exigée (exemple : société récemment créées), ils peuvent prouver leurs capacités financières par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.".
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- présentation pour chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire d'une liste des principales références professionnelles correspondant à la réalisation de missions de maîtrise d'oeuvre notamment en matière de passerelles pour piétons, et d'ouvrages d'assainissement ( poste de refoulement et bassin de stockage des eaux usées) de même nature que la présente mission, effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le maître d'ouvrage public ou privé. Le candidat devra préciser les cinq références les plus pertinentes par rapport à la mission demandée ;
- certificats de qualifications professionnels des prestataires : (carte professionnelle).
La réalisation des prestations s'adresse à des bureaux d'études techniques justifiant des compétences de niveau comparable à :
- 1218 : ingénierie en génie civil et gros oeuvre courants délivrée par l'organisme Professionnel de Qualification de l'ingénierie (Opqibi)Ou références équivalentes ;
- 1816 : ingénierie de systèmes et d'ouvrages d'assainissement délivrée par l'organisme Professionnel de Qualification de l'ingénierie (Opqibi)Ou références équivalentes ;
- 1818 : ingénierie de ponts courants délivrée par l'organisme Professionnel de Qualification de l'ingénierie (Opqibi)Ou références équivalentes.
Une indication des titres d'études et professionnels (Cv), pour chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire en tant qu'opérateur économique et / ou des cadres de la structure et notamment des responsables de prestations de services de même nature que celle de l'objet du marché, c'est à dire correspondant à des missions de maîtrise d'oeuvre, et notamment l'expérience acquise par le candidat en matière de passerelles pour piétons, et d'ouvrages d'assainissement ( poste de refoulement et bassin de stockage des eaux usées).
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière non.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
restreinte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

Nombre minimal envisagé : 5.

Nombre maximal : 6.

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : capacités professionnelles, techniques et financières.
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique
Pondération : 60.
2. prix des prestations
Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
13190030_AO.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
12 novembre 2013, à 16:45
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires :
Le règlement d'appel à candidatures est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande écrite ( mail, courrier, télécopieur) auprès de DGEPIB Direction des Infrastructures Service de Conduite d'opérations 16 boulevard Laënnec CS 63126 35031 Rennes Cedextél. : 02 23 62 23 20 fax : 02 23 62 23 69 e-mail : di-cop-secretariat@agglo-rennesmetropole.fr Il peut être également téléchargé en se connectant sur le site Internet de la plate-forme régionale d'administration électronique à l'adresse suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org/ la référence de l'opération est 13190030_ao.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10 octobre 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte CS 44416, F-35044 Rennes. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr. Tél. : (+33) 2 23 21 28 28. Fax : (+33) 2 99 63 56 89
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Greffe du Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte CS 44416, F-35044 Rennes. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr. Tél. : (+33) 2 23 21 28 28. Fax : (+33) 2 99 63 56 89
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 10 octobre 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00