Centrale des marchés
35 remplacement des menuiseries extérieures bois et réfection des peintures et des revêtements de sol sur le site Dupont des Loges à Rennes 35 remplacement des menuiseries extérieures bois et réfection des peintures et des revêtements de sol sur le site Dupont des Loges à Rennes site dupont des loges - remplacement des menuiseries exté...
Ville de Rennes 35031Rennes dbc-maj@ville-rennes.fr 0223621029
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

35 remplacement des menuiseries extérieures bois et réfection des peintures et des revêtements de sol sur le site Dupont des Loges à Rennes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 677738

Date de clôture estimée : 21/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/04/13)
13-74274

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rennes.
Correspondant : M. le maire, direction des batiments communaux 12 rue de Viarmes Cs63126 35031 Rennes tél. : 02-23-63-10-28 télécopieur : 02-23-62-10-29 courriel : dbc-maj@ville-rennes.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches.e-megalisbretagne.org.

Objet du marché : site dupont des loges - remplacement des menuiseries extérieures bois - réfection des peintures et des revêtements de sol.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : rue Dupont des Loges - boulevard Laënnec, 35000 Rennes.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés selon les modalités suivantes : le ou les marchés faisant l'objet de la consultation seront financés par la Ville de Rennes au moyen de ses ressources propres, abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité, ou de participations publiques ou privées. Le paiement des prestations s'effectuera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours, avec ou sans acomptes et/ou avance.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Références professionnelles.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 mai 2013, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13540050_MAPA.

Renseignements complémentaires : options :
Les candidats aux lots n°1 " Menuiseries extérieures bois " et n°2 " Peinture " devront obligatoirement faire une proposition pour les prestations supplémentaires ou alternatives suivantes :
Lot n1 "Menuiseries extérieures bois"
Prestation supplémentaire éventuelle: l'entreprise chiffrera des menuiseries neuves peintes 3 couches en usine. Les 2 faces des menuiseries seront de teintes différentes. Les candidats devront prévoir toutes les retouches nécessaires sur les menuiseries après la pose.
Lot n2 "Peinture"
Prestation alternative éventuelle: l'entreprise chiffrera la moins-value résultant de la non réalisation des 2 couches de peinture brillante aux résines acryliques en dispersion aqueuse 2 faces des menuiseries neuves.
La visite du site est obligatoire. Les candidats sont invités à contacter, au plus tôt, M. Jean Claude GILLES au 02 23 62 10 87 - 06 23 13 62 95 afin de fixer les dates et heure de rendez-vous.
Délai d'exécution :Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 5 mois, y compris les périodes de congés payés, et y compris la préparation de chantier de 30 jours.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org/, dans la rubrique Consultations à gauche de l'écran, indiquer dans le cadre "Rechercher" la référence de dossier suivante : 13540050_mapa.
l'attention des candidats ayant téléchargé le dossier de consultation des entreprises est attirée sur le fait qu'ils doivent avoir complété le formulaire de demande de renseignements disponible sur la plateforme e-mégalis Bretagne pour être informés en cas de modification de la consultation.
l'intégralité du dossier sur support papier peut être demandée à l'adresse suivante :
Direction des Bâtiments Communaux
12 rue de Viarmes - cS 63126
35031 Rennes Cedex
Tél. : 0223621091 télécopieur : 0223621089
Email : dbc-me@ville-rennes.fr
Correspondant : Secrétariat du service Maintenance Entreprise
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise sur support papier : Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres à l'adresse suivante :
Direction des Bâtiments Communaux
Cellule Marchés Affaires Juridiques
12, rue de Viarmes CS 63126
35031 Rennes Cedex
Indications pour le dépôt physique des offres : bâtiment donnant au fond de la cour, escalier de gauche sous le porche, 1er étage
Remise par voie électronique : à l'adresse suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org/, dans la rubrique "Consultations" à gauche de l'écran, indiquer dans le cadre "Rechercher" la référence de dossier suivante : 13540050_mapa

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction des Bâtiments Communaux
Service Maintenance Entreprise.
Correspondant : jean-Claude Gilles, 12 rue de Viarmes - cS 63126, 35031 Rennes, tél. : 02-23-62-10-87, télécopieur : 02-23-62-10-89, courriel : dbc-me@ville-rennes.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction des Bâtiments Communaux
Cellule Marchés Affaires Juridiques.
Correspondant : nathalie Machefeld, 12 rue de Viarmes - cS 63126, 35031 Rennes, tél. : 02-23-62-10-28, télécopieur : 02-23-62-10-29.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 rue Contour Motte (F) 35000 Rennes tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 rue Contour Motte (F) 35000 Rennes tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Menuiseries extérieures bois.
Lot 2 - Peinture.
Lot 3 - Revêtements de sol.
Lot 4 - Verrières - Fenêtres de toit.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00