Centrale des marchés
35 Réaménagement en zone apaisée de la rue Alphonse Guérin à Rennes 35 Réaménagement en zone apaisée de la rue Alphonse Guérin à Rennes rue Alphonse Guérin-Réaménagement en zône apaisée. ville : Rennes, code_postal : 35031 lieu : 16 boulevard Laennec - cs 631...
Ville de Rennes 35031Rennes s.briou@agglo-rennesmetropole.fr 0223622369
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

35 Réaménagement en zone apaisée de la rue Alphonse Guérin à Rennes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 554317

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/04/13)
13-60942

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rennes.
Correspondant : M. le maire, 75, rue Dupont des Loges -cs63126 35031 Rennes Cedex tél. : 02-23-62-23-63 télécopieur : 02-23-62-23-69 courriel : s.briou@agglo-rennesmetropole.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rue Alphonse Guérin-Réaménagement en zône apaisée.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : rennes.

Code NUTS : FR523.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .
Lot 1 Voirie :
- exécution de rabotage : 11300 mètres carrés ;
- terrassement pour encaissement de chaussée : 2.500 m3 ;
- fourniture et mise en oeuvre de GNT 2 0/31,5 type B2 : 1.400 m3 ;
- fourniture et mise en oeuvre de EB 14 GB classe 3 : 1.900t ;
- fourniture et mise en oeuvre de EB 10 BBSG classe 2 : 1.300 T ;
- fourniture et pose de pavés granit : 1.900m² ;
- pose de pavés granit de réemploi : 550 mètres carrés ;
- fourniture et pose d'enrochement en schiste : 450 Unités.
Lot n°2 : Assainissement
Prix n° 8 : Fourniture et fonçage collecteur diam. 500 mm microtunnelier (172 ml)
Prix n° 9 : terrassements généraux (5500 m3)
Prix n° 22 : canalisation per diam. 700 (380 ml)
Prix n° 29, 30 31 : exécution de branchements (244)
Lot no3 : Eclairage publique, signalisation lumineuse et infrastructures de télécommunications
2--00-10confection d'une tranchée de 0,50 m de largeur et 0,80 m de profondeur
2--00-20confection d'une tranchée de 0,50 m de largeur et 1 m de profondeur
2--00-60démolition de chaussée ou trottoir
2--01-00f. Et P. Matériaux bétons bitumineux semi-grenus 0/10 ou 0/8 épaisseur 5 cm
2--04-71fourniture et pose de gaine en PVC diam. 41.4/45 mm
3--02-26fourniture de candélabre PETITJEAN Mabilaisdc H=6,20m, S=1.00m.
3--04-21bfourniture de lanterne 70w de type indal ha 2 S 70w sans appareillage
3--42-40fourniture et pose d'un ensemble SOGEXI type Induxi 70 w shp ou IM version simple sans abaisseur.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : cf. Règlement de consultation.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Le marché faisant l'objet de la consultation est financé par la Ville de Rennes au moyen de ses ressources propres, abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité, ou de participations publiques ou privées. Le paiement des prestations intervient selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre du délai global de paiement avec ou sans acomptes et/ou avance. Le marché sera traité à prix unitaires et révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. Règlement de consultation.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : pour le lot n°1 voirie, le lot n°2 assainissement et le lot n°3 Eclairage public-signalisation lumineuse-infrastructures de télécommunications :
conformément à l'article 14 du Code des Marchés Publics, le cahier des charge du présent
marché ainsi que l' acte d'engagement comportent des clauses visant à promouvoir l'emploi
des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités Professionnelles, Capacités Techniques, Capacités Financières.



Situation juridique - références requises : cf. règlement de consultation.



Capacité économique et financière - références requises : cf. Règlement de consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises .

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : Les certificats de qualifications professionnelles et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : (La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou de références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les prestations et travaux pour lesquels il se porte candidat.)
Lot 1) voirie : Désignation Certificats qualif. Prof./Qualité : IP 2321, IP 2342,ip 341, IP 3421,ip 3451 IP 3452 , IP 346 ,IP 347,ip 3622 ,IP 3721 Délivrées par la FNTP, ou références équivalentes.
Lot n°2 Assainissement : Désignation Certificats qualif. Prof./Qualité IP 5143 ,IP 1512 délivrée par la FNTP, ou références équivalentes
Lot 3) Eclairage public - signalisation lumineuse - infrastructures de télécommunications : Désignation certificats qualif. Prof./Qualité : Ip2321, IP 733, Tn3 mention RT délivrée par FNTP et/ou QUALIFELEC ou références équivalentes.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2013, à 16 h 45.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13190009_MAPA.

Renseignements complémentaires .

: Le délai d'exécution de l'ensemble des 3 lots est de 22 mois, non comptée la période de préparation de chantier d'1 mois.
Pour le lot no1 " Voirie ": Le délai d'exécution des travaux de voirie est fixé à 17 mois et 21 jours (hors période de préparation d'un mois) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer les travaux lui incombant,
Pour le lot n°2 " Assainissement ". Le délai d'exécution des travaux propre à ce lot est fixé à 9 mois (hors période de préparation d'un mois), à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer les travaux lui incombant.
Pour le lot no3 " Éclairage public-signalisation lumineuse-infrastructures de télécommunications " : Le délai d'exécution propre à ce lot est fixé :
- d'une part, à 2 mois pour la période d'approvisionnement en matériels spécifiques, concomitant avec la période de préparation de chantier d'un mois ;
- d'autre part, à 13 mois pour l'exécution des travaux.
À compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur d'assurer l'approvisionnement en matériels spécifiques et par celui prescrivant de commencer les travaux lui incombant.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Si envoi par voie électronique, les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : " copie de sauvegarde ".
Le dossier de consultation des entreprises, sur support papier, sera remis gratuitement à chaque candidat. Il pourra être retiré à l'adresse suivante : Ville de Rennes - direction Générale de l'espace Public de l'ingénierie et des Bâtiments -Direction des Infrastructures - secrétariat du Service de la Conduite d'opérations- 16 boulevard Laënnec - cs63126 - 35 031 Rennes Cedex ; Tél. :02.23.62.23.78 ; télécopieur : 02.23.62.23.69.
Mais il est également disponible en se connectant sur le site de la plate forme régionale d'administration électronique suivante MEGALIS Bretagne à l'adresse électronique suivante :
https://marches.e-megalisbretagne.org/. Rubrique " consultation ", cliquer sur " rechercher ", puis sur " recherche avancée " Organisme : choisir " Ville de Rennes ". Le numéro de l'opération est 13190009_mapa.

Date limite d'obtention : 6 mai 2013, à 16 h 45.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : -Soit sous "format papier", sous pli cacheté contre récépissé ou en R avec AR, portant les mentions suivantes :
Rue Alphonse Guérin
Réaménagement en zône apaisée
Lot n....
ne pas ouvrir
A l'adresse suivante :
M. le maire de la Ville de Rennes - dgepib - direction des Infrastructures - service Marchés - 75, rue Dupont des Loges CS 63126-35031 RENNES Cedex ;
Les horaires d'ouverture : 8 h 30/12 h et 13 h 30/ 17 heures -Tél : 02.23.62.23.24 ou 02.23.62.24.93
- soit sous format électronique, à l'adresse électronique suivante : https://marches.emegalisbretagne.org/. La référence de l'opération est 13190009_mapa.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Rennes- Direction Générale de l'Espace Public, de l'Ingénierie et des Bâtiments - Direction des Infrastructures - Service de la Conduite d'Opérations.
Correspondant : sylvie Briou, 16 boulevard Laennec - cs 63126, 35031 Rennes, courriel : s.briou@agglo-rennesmetropole.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.tarennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.tarennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Voirie.
Lot 2 - Assainissement.
Lot 3 - Eclairage public-signalisation lumineuse-Infrastructures de télécommunications.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00