Centrale des marchés
35 Ecole Paul Langevin - isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries et de la couverture à Rennes 35 Ecole Paul Langevin - isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries et de la couverture à Rennes ecole paul langevin - isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries et de la ...
Ville de Rennes 35031Rennes dbc-maj@ville-rennes.fr 0223621029
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

35 Ecole Paul Langevin - isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries et de la couverture à Rennes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 673592

Date de clôture estimée : 14/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (24/04/13)
13-72217

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rennes.
Correspondant : M. le maire, direction des Bâtiments Communaux, 12 rue de Viarmes CS 63126 35031 Rennes tél. : 02-23-63-10-28 télécopieur : 02-23-62-10-29 courriel : dbc-maj@ville-rennes.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches.e-megalisbretagne.org.

Objet du marché : ecole paul langevin - isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries et de la couverture.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : rue Paul Langevin Rennes.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés selon les modalités suivantes : le ou les marchés faisant l'objet de la consultation seront financés par la Ville de Rennes au moyen de ses ressources propres, abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité, ou de participations publiques ou privées.
Le paiement des prestations interviendra selon les règles de la comptabilité publique, dans le cadre du délai global de paiement, avec ou sans acomptes et/ou avance.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Références professionnelles.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : pour le lot n°3 "Couverture" : Certificat de qualification délivré par un organisme certificateur accrédité attestant les capacités de l'entreprise à réaliser des travaux de traitement de l'amiante ou d'articles en contenant, conformément aux dispositions du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.
Il est à noter que pendant la période transitoire définie à l'article 6 décret précité, les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en répondant aux exigences de la norme nf x 46-010 " amiante friable " sont réputées satisfaire aux exigences dudit décret jusqu'au 30 juin 2013. ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 mai 2013, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13540047_MAPA.

Renseignements complémentaires : chaque candidat au lot n°2 "Menuiseries extérieures aluminium" devra faire une proposition pour la prestation supplémentaire ou alternative obligatoire suivante :
l'entreprise chiffrera des menuiseries aluminium à rupture de pont thermique, système K.Line ou équivalent, en remplacement du système en mur rideau. Les ouvrants parallèles seront remplacés par des ouvrants coulissants au sud et des ouvrants basculants au nord.
La visite du site est obligatoire. Les entreprises sont invitées à contacter, au moins 6 jours avant la date de remise des offres, Christian STOLZ - service Maintenance Entreprise (02 23 62 10 88 ou 06 23 31 86 08) afin de fixer les date et heure de rendez-vous.
Délai d'exécution : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 5 mois, y compris les périodes de congés payés, et y compris la préparation de chantier de 30 jours.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org/, dans la rubrique Consultations à gauche de l'écran, indiquer dans le cadre "Rechercher" la référence de dossier suivante : 13540047_mapa.
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.
l'intégralité du dossier sur support papier peut être demandée à l'adresse suivante :
Direction des Bâtiments Communaux
12 rue de Viarmes - cS 63126 - 35031 Rennes Cedex
Tél. : 0223621091
télécopieur : 0223621089
Email : dbc-me@ville-rennes.fr
Correspondant : Secrétariat du service Maintenance Entreprise.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise sur support papier : Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres , à l'adresse suivante :
Direction des Bâtiments Communaux
Cellule Marchés Affaires Juridiques
12, rue de Viarmes - cS 63126
35031 Rennes Cedex
Indications pour le dépôt physique des offres : bâtiment 19e siècle donnant au fond à gauche de la cour, escalier de gauche sous le porche, 1er étage
remise par voie électronique à l'adresse suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org/, dans la rubrique Consultations à gauche de l'écran, indiquer dans le cadre "Rechercher" la référence de dossier suivante : 13540047_mapa

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction des Bâtiments Communaux
Service Maintenance Entreprise.
Correspondant : christian STOLZ, 12 rue de Viarmes - cS 63126, 35031 Rennes, tél. : 02-23-62-10-88, télécopieur : 02-23-62-10-89.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction des Bâtiments Communaux
Cellule Marchés Affaires Juridiques.
Correspondant : nathalie MACHEFELD, 12 rue de Viarmes - cS 63126, 35031 Rennes, tél. : 02-23-62-10-28, télécopieur : 02-23-62-10-29.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 rue Contour Motte 35000 Rennes tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 rue Contour Motte 35000 Rennes tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Isolation thermique extérieure.
Lot 2 - Menuiseries extérieures aluminium.
Lot 3 - Couverture.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00